8/2019-33512(1) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А20-2484/2019

г. Нальчик

17 июля 2019 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.А.Цыраевой,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.А.Кунашевой,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества  «Кабардино-Балкарская Республиканская ипотечная корпорация» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

к акционерному обществу «Республиканское ипотечное агентство» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  

о взыскании 10 690 885 руб. 13 коп., при участии в заседании: от истца – ФИО1 по доверенности от 19.04.2019, 

руководствуясь статьями 49, 110, 156, 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса российской Федерации,   

РЕШИЛ:

Принять уточненные исковые требования. 

 Взыскать с акционерного общества «Республиканское ипотечное агентство» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Кабардино-Балкарская  Республиканская ипотечная корпорация» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  неустойку за нарушение срока передачи участнику долевого строительства объектов  долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве от 28.06.2016 за  период с 11.08.2017 по 13.05.2019 в общей сумме 10 346 017 (десять миллионов триста сорок  шесть тысяч семнадцать) руб. 88 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в  сумме 74 730 (семьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) руб. Взыскание неустойки,  начисленной на сумму 64 561 734 руб., на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона  от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и  иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты  Российской Федерации», начиная с 14.05.2019 произвести по день фактического исполнения  

обязательства.  

 Акционерному обществу «Кабардино-Балкарская Республиканская ипотечная  корпорация» вернуть из федерального бюджета излишне уплаченную платежным  поручением от 14.05.2019 № 129 государственную пошлину в сумме 1 724 руб.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд  Кабардино-Балкарской Республики.  

Судья Ф.А. Цыраева