АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А63-5934/2020

г. Ставрополь

23 июня 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, ОГРН 1022601951294, ИНН 2634017706,  г. Ставрополь, к  федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 1020700688832, ИНН 0708006803, с. Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, о взыскании 504 693 руб. пени за период с 21.12.2019 по 23.04.2020, 10 000 руб. штрафа.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

ходатайство истца об изменении наименования ответчика удовлетворить.

Изменить наименование федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, с. Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, на федеральное государственное унитарное предприятие «Главное строительное управление федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, с. Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики. 

Ходатайство ответчика о снижении размера неустойки отклонить.

Принять уточненные требования истца.

Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное строительное управление федеральной службы исполнения наказаний», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, с. Каменка Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики, в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  

<

...> 759 руб. 51 коп. неустойки, 10 000 штрафа.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                  Н.В. Демкова