9077/2022-68023(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-30403/2020 

г.Нижний Новгород 21 марта 2022 года  Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Верховодова Е.В. (шифр 40-947), при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью СК «Гарантия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных  на территории Нижегородской области»  

 (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 303 314 руб. 44 коп., по встречному исковому заявлению 

Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области  к обществу с ограниченной ответственностью СК «Гарантия»  

о взыскании 1 328 186 руб. 27 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ,  а также по объединенным требованиям  

общества с ограниченной ответственностью СК «Гарантия» 

к Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области,  

Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных  на территории Нижегородской области»  

о взыскании 1 328 185 руб. 57 коп. задолженности по оплате выполненных работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

требования общества с ограниченной ответственностью «СК «Гарантия» к Администрации  Володарского муниципального района Нижегородской области, Некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской  области» удовлетворить в части взыскания с Администрации Володарского муниципального района  Нижегородской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «СК «Гарантия»  1 328 185 руб. 57 коп. задолженности по договору подряда от 15.08.2018 № 1024061, 502 280 руб. 34  коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.05.2019 по 21.03.2022,  35 348 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении требований к Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов, расположенных на территории Нижегородской области» отказать.  

Встречные требования Администрации Володарского муниципального района Нижегородской  области к обществу с ограниченной ответственностью «СК «Гарантия» удовлетворить в части  взыскания с общества с ограниченной ответственностью «СК «Гарантия» в пользу Администрации  

Володарского муниципального района Нижегородской области неустойки за нарушение сроков  выполнения работ в сумме 1 000 000 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет встречных денежных обязательств сторон, с учетом произведенного зачета  взыскать с Администрации Володарского муниципального района Нижегородской области (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью СК  «Гарантия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):  

- 865 813 (восемьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот тринадцать) руб. 91 коп. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Гарантия» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 23 000 (двадцать три тысячи) руб. государственной  пошлины за рассмотрение встречного иска в арбитражном суде.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению  взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Первый  арбитражный апелляционный суд (г. Владимир) в течение месяца со дня его принятия в соответствии  со статьями 181, 257, 259 АПК РФ.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в течении двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 АПК РФ при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы (в том числе и в электронном виде) подаются через  Арбитражный суд Нижегородской области.  

Судья Е.В.Верховодов