94/2019-1544(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  

http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  Р Е Ш Е Н И Е  

(резолютивная часть)

Дело № А82-18817/2018

г. Ярославль

10 января 2019 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Яцко И.В.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества  "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строитель плюс" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о расторжении договора № 362-Д/11 от 06.06.2011, взыскании 3670560,55 руб. убытков и  неустойки,  

Руководствуясь статьями 49, 65, 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения 

 № 362-Д/11 от 06.06.2011, заключенный между публичным акционерным обществом  "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Строитель плюс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строитель плюс" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества  "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 3117940,40 руб. неустойки за нарушение сроков осуществления  мероприятий по технологическому присоединению за период с 12.05.2016 по 22.12.2017, а  также 41588 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

Принять отказ истца от иска о взыскании 84554,32 руб. неустойки, производство по  делу в данной части прекратить.  

В остальной части иска отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

В соответствии со статьей 333.40 НК РФ возвратить истцу из федерального бюджета  423 руб. государственной пошлины, оплаченной платежным поручением № 106827 от  13.08.2018 (п/пор в деле).  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в  полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том  числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети  

«Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Яцко И.В.