АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214000

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

 

город Смоленск                                                                      

29.10.2024                                                                 Дело № А62-8630/2024

Резолютивная часть решения оглашена 29.10.2024

                                   Полный текст решения изготовлен 29.10.2024

 

 Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Либеровой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моисеевой А.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «РН-Карт» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

к Кулажской сельской администрации (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)

о взыскании денежных средств, 

при участии: 

от истца: ФИО1, представителя по доверенности №РНК-513/24 от 31.07.2024, паспорт, диплом; 

от ответчика: не явились, извещены надлежащим образом; 

 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью "РН-Карт" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с исковым заявлением к Кулажской сельской администрации (далее – ответчик) с требованием о взыскании задолженности по договору  №34580224/002097 от 01.01.2024 в размере 23 158,43 рублей, пени с 29.06.2024 по 21.08.2024  в сумме  604,31 рублей, пени  с 22.08.2024 по день фактического исполнения обязательства.

В обоснование заявленных  требований истец ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате поставленного в рамках  заключенного договора  товара.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные исковые требования.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом  о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился, в материалы дела представлено ходатайство, в котором просит рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Отзыв в обоснование заявленных требований и возражений не представил.

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассматривает дело в отсутствие ответчика по имеющимся в деле  доказательствам.

Суд заслужил пояснения истца, ознакомился с представленными доказательствами и исследовал их в порядке, установленном статьей 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в материалах дела документы,  приходит к следующему. 

Как следует  из материалов дела    между обществом с ограниченной ответственностью "РН-Карт"  (поставщик) и Кулажской сельской администрации (покупатель)  на основании  пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"   заключен договор  №34580224/002097 от 01.01.2024  (далее – договор, контракт) по условиям которого поставщик обязуется передавать покупателю в собственность товары и сопутствующие товары,  а покупатель  обязуется принимать и оплачивать товары и сопутствующие товары, в течение всего срока  действия договора по ценам, установленным поставщиком, в размере и порядке  предусмотренных договором.

Разделом «термины и понятия, используемые в договоре» сторонами согласовано, что под «товаром» понимаются все виды моторного топлива (бензины, дизельное топливо, сжиженный газ (СУГ)) реализуемые по договору на ТО с использованием  карт и визуальных карт;  под «сопутствующие товары» понимаются любые товары, реализуемые на ТО посредствам использования карт, за исключением всех видов моторного топлива ( автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженный газ (СУГ); под «ТО (точка обслуживания» понимается автозаправочная станция/ автозаправочный комплекс на котором осуществляется реализация товаров держателем карт.

Пунктом 1.2. договора предусмотрено, что покупатель осуществляет  выборку товаров и сопутствующих товаров на ТО в срок с даты подписания акта приема-передачи  карт и визуальных карт, но не ранее  1 января 2024 г. по 31 декабря 2024г.

Покупатель использует карты и виртуальные карты для заправки транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или владельцем которых  он является на основании  договора аренды или другом законном основании, покупатель не вправе  использовать карты или виртуальные карты для заправки транспортных средств, не соответствующих указанным в пункте условиям, и/или передавать карты и визуальные карты иным лицам (п. 1.3. договора).

Пунктом 2.3. договора предусмотрено, что передача карт, ПИН-кодов, идентификационных номеров виртуальных карт и идентификационных карт, подлежащих регистрации в мобильном приложении РН-Карт, покупателю осуществляется по акту приема-передачи по форме приложения №1 к договору.

В  соответствии с пунктами 3.1.-3.2. договора поставка товаров и сопутствующих товаров для держателей карт, осуществляется на ТО, при предъявлении карты или виртуальной карты, выдаваемой поставщиком. Количество и вид товаров  и сопутствующих товаров, подлежащих поставке, покупатель определяет самостоятельно в соответствии с условиями договора, исходя из установленных лимитов карт и товарных ограничений по картам и виртуальным картам.

Количество поставленных товаров  за отчетный период отражается в первичных документах (товарных накладных или универсальном передаточном документе (УПД)), составляемых поставщиком.

Отпуск товаров держателя карт осуществляется следующими способами: путем предъявления карты на терминале;  путем предъявления карты или визуальной карты  в мобильном приложении на терминале; путем использования мобильного приложения РН-Карт на ТО с зарегистрированным в мобильном приложении РН-Карт карты или визуальной карты без использования терминала.

Отпуск товаров держателям карт осуществляется в соответствии с инструкцией по использованию карт и мобильного приложения.

Пунктом 3.3. договора предусмотрено, что  право собственности ев товары, сопутствующие товары переходит к покупателю с момента авторизации  процессинговой системой операции (транзакции) по передаче (отпуску) товара сопутствующих товаров  держателю карты.

Получение покупателем  товаров, сопутствующих товаров для держателей карт на ТО подтверждает авторизованная процессинговая система операция по карте/виртуальной карте (транзакция) по передаче (отпуску) товаров, сопутствующих товаров, содержащаяся в отчете о транзакциях. Отчетным периодом по договору является календарный месяц, в котором осуществляется отпуск товаров и сопутствующих товаров по договору (п. 3.4. договора).

В соответствии с пунктом 3.5. договора приемка поставленного товара и сопутствующих товаров в части соответствия количеству, комплектности, объему требований, установленным договором/, осуществляется и оформляется заказчиком путем подписания товарных накладных или УПД в порядке и в сроки, установленные договором.

Пунктами 5.1.-5.4. договора предусмотрено, что расчеты по договору  производятся в безналичной форме в российских рублях. Возврат денежных средств производится в российских рублях на основании письменного распоряжения покупателя  и подписанного акта сверки взаиморасчетов сторонами.

Максимальное значение цены договора  (ЦДmax) составляет 80 000,00 рублей, в том числе НДС.

Цена на товары и сопутствующие товары, получаемые держателями карт на ТО соответствует цене за наличный  расчет, установленной  на ТО  на момент  получения товаров  и сопутствующих товаров  держателями карт.

Оплата по договору осуществляется   путем  перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по цене, рассчитанной по следующей формуле:

Цд=розн х  Vi

где:

Цд-цена договора, определенная с использованием настоящей формулы, которая не может превышать ЦДmax (максимальное значение цены договора) (ЦдЦдmax);

Цiрозн – фактическая отпускная розничная цена за единицу товара/сопутствующего товара на момент каждой i-той поставки (заправки),действующая на ТО (на автозаправочной станции) в момент получения товара/сопутствующего товара покупателем;

Vi- количество листов топлива/единиц по отдельному факту каждой i-той поставки (заправки).

В соответствии с пунктом 5.5. договора  оплата стоимости поставленных товаров по договору производится покупателем в следующем порядке:

- в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания покупателем отчетных документов, указанных в п. 12.3. договора за исключением оплаты товара, поставленного в декабре финансового года (п. 5.5.1. договора);

- оплата товара, поставленного в декабре финансового года, осуществляется: за товар, поставленный с 1 декабря по 20 декабря текущего финансового года – не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до покупателя на указанный финансовый год на основании   отчетных документов, указанных в п. 12.3. договора; за товар, поставленный с 21 декабря по 31 декабря (включительно) текущего финансового года  - в следующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до покупателя на следующий финансовый  год. Оплата  товара осуществляется покупателем  в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания покупателем отчетных документов указанных в п. 12.3. договора (п. 5.5.2. договора).

Пунктом 5.6. договора  предусмотрено, что оплата  стоимости  поставляемых товаров и сопутствующих товаров (цены договора) по договору производится покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании отчетных документов настоящего договора. Основание платежа, указываемое в платежном поручении : «оплата за товары согласно договора №34580224/002097 от 01. января 2024 года.

Обязательства по оплате считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный  счет поставщика (п. 5.7. договора).

Пунктом 12.1. договора предусмотрено, что стороны пришли к соглашению, что выставление, направление, получение, подписание и обмен отчетными документами, актами приема-передачи карт и виртуальных карт и иными документами происходит  в электронном виде с использованием усиленной  квалифицированной электронной подписи  посредством электронного документооборота  в системе электронного документооборота. Стороны признают, что отчетные документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным документам  бухгалтерского учета, подписанными уполномоченными лицами сторон на бумажном носителе.

Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 12.2.договора).

В соответствии с пунктом 12.3. договора поставщик подготавливает для покупателя следующие документы, содержащие данные за отчетный месяц (отчетные документы): счет-фактура или УПД; товарная накладная или УПД по форме, размещенной в личном кабинете.

Отчетные документы датируются последним числом отчетного  месяца. Отчетные документы подготавливаются поставщиком  после обработки данных, полученных из е процессинговой системы, в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным (п. 12.4. договора).

Пунктами 12.5.-12.6. договора предусмотрена,  что поставщик  в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным (для периода поставки с 01.01.2024 по 30.11.2024 и с 21.12.2024 по 31.12.2024), и не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания срока поставки (для периода поставки с 01.12.2024 по 20.12.2024 (включительно)) обязуется оформить и подписать УКЭП отчетные документы в соответствии с формами, предусмотренными  договором и нормами действующего законодательства Российской Федерации, и направить покупателю отчетные документы в системе электронного документооборота.

Покупатель  обязуется в течение 10 календарных  дней с момента получения в системе электронного документооборота  (для периода поставки с 01.01.2024 по 30.11.2024 и с 21.12.2024 по 31.12.2024) и не позднее 2-х рабочих дней с момента получения в системе электронного документооборота отчетных документов поставки (для периода поставки с 01.12.2024 по 20.12.2024 (включительно)) при отсутствии возражений, подписать УКЭП отчетные документы, направленные поставщиком. В случае, если в течение 10 календарных с момента получения  в системе электронного документооборота отчетных документов (для периода поставки с 01.01.2024 по 30.11.2024 и с 21.12.2024 по 31.12.2024) и в течение 2-х рабочих дней с момента получения в системе  электронного документооборота  отчетных документов для периода поставки с 01.12.2024 по 20.12.2024 (включительно)), покупатель не подписал отчетные документы с использование УКЭП, либо не представил в письменном виде мотивированного отказа от их подписания, то отчетные документы, направленные поставщиком, считаются подписанными в редакции поставщика. 

Пунктом 9.1. договора предусмотрено, что договор  вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания двух идентичных экземпляров договора обеими сторонами, включая подписание договора усиленной квалифицированной электронной подписью, и действует до 28 февраля 2025 г.,  включительно, а в части  расчетов – до полного  выполнения сторонами принятых  на себя обязательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Подписанный сторонам контракт по своей правовой природе,  с учетом особенностей субъектного состава, содержанию обязательств относится к категории договоров поставки, правовое регулирование которых осуществляется согласно параграфами 1,3,4 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В соответствии со статье 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

 В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В контракт включаются обязательные условия:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, контракт должен содержать условие о том, что оплата поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного товара, объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Судом установлено, что стороны достигли соглашения по всем существенным условиям контракта, его письменная форма соблюдена, требования, предъявляемые  к контракту Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" соблюдены, в связи с чем, контракт считается заключенным.

В соответствии со статьей 525 Гражданского кодекса Российской Федерации поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Как следует из материалов дела, истцом, во исполнение договора, в адрес  заказчика был  отпущен  товар на сумму 23 158,43 рублей.

Указанное обстоятельство подтверждается представленными  в материалы дела  универсальными передаточными документами №5-32692/802 от 31.05.2024 на сумму 14 466,40 рублей,  №6-35837/802 от 30.06.2024  на сумму 8  692,03 рублей, отчетом о транзакции за период с 01.05.2024 по 31.05.2024 на сумму 14 466,40 рублей, отчетом о транзакции за период с 01.06.2024 по 30.06.2024 на сумм  8 692,03  рублей.

Представленные в материалы дела универсальные передаточные документы содержит сведения о договоре,  о наименовании, количестве, цене товара, сведения о поставщике и покупателе.

Представленные в материалы дела универсальные передаточные документы  и отчеты о транзакциях подписаны уполномоченными представителями сторон, путем подписания электронной подписью без замечаний и возражений.

Документы, подтверждающие, что отпущенный  товар не соответствует качеству или количеству в материалы дела  не представлены.

В связи с чем, суд приходит к выводу, что товар в рамках исполнения договора, истцом   поставлен и ответчиком принят без замечаний и возражений в полном объеме.

В соответствии со статьей 531 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 506 - 522 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. 

В соответствии с пунктом 5.5. договора  оплата стоимости поставленных товаров по договору производится покупателем в следующем порядке:

- в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания покупателем отчетных документов, указанных в п. 12.3. договора за исключением оплаты товара, поставленного в декабре финансового года (п. 5.5.1. договора);

- оплата товара, поставленного в декабре финансового года, осуществляется: за товар, поставленный с 1 декабря по 20 декабря текущего финансового года – не позднее, чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до покупателя на указанный финансовый год на основании   отчетных документов, указанных в п. 12.3. договора; за товар, поставленный с 21 декабря по 31 декабря (включительно) текущего финансового года  - в следующем финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до покупателя на следующий финансовый  год. Оплата  товара осуществляется покупателем  в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подписания покупателем отчетных документов указанных в п. 12.3. договора (п. 5.5.2. договора).

Истцом ответчику выставлены счета  на оплату №МСК-822872/802 от 31.05.2024 на сумму 14 466,40 рублей, №МСК-1010584/802 от 30.06.2024 на сумму 8 692,03 рублей.

Ответчиком обязательства по оплате поставленного товара не исполнены.

В связи с ненадлежащим исполнением   ответчиком обязательства по оплате отпущенного товара, у ответчика перед истцом образовалась задолженность в размере 23 158,43 рублей.

Ответчиком, документы, подтверждающие оплату товара на заявленную сумму в материалы дела не представлены. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно положениям статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

На основании изложенного, учитывая, что истец представил соответствующие доказательства и документально обосновал размер задолженности, а ответчиком доказательства обратного суду не представлены, исковые требования истца о взыскании задолженности в размере 23 158,43 рублей являются обоснованными, подтверждаются материалами дела и подлежат удовлетворению.

В связи с нарушением ответчиком срока исполнения обязательств по оплате поставленного товара, истцом заявлено требование о взыскании  ответчика пени, начисленной  за период с 29.06.2024 по 21.08.2024  в размере  604,31 рублей.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В  соответствии с пунктом 7.3.-6.3. договора в случае просрочки исполнения покупателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения покупателем обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Материалами дела подтверждается, что ответчиком обязательства по оплате отпущенного товара в установленные в договоре сроки ответчиком не исполнены.

В силу части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации суд вправе уменьшить размер неустойки в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 

В соответствии с пунктом 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее по тексту - постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7) подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке на основании части 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  24.03.2016 № 7, если должником является коммерческая организация снижение неустойки допускается только по обоснованному заявлению такого должника.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 N 263-О, предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Именно поэтому в части первой статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации речь идет не о праве суда, а, по существу, о его обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

Аналогичные критерии несоразмерности отражены в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения (пункт 75 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7).

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемых кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период.

Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Вместе с тем допустимых доказательств наличия исключительных обстоятельств и явной несоразмерности неустойки ответчик в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил. Согласно Постановлению № 7 доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75). Таких доказательств и обоснований ответчиком не представлено.

Кроме того, суд учитывает, что ответчиком ходатайство о снижении размера пени на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации заявлено не было.

Представленной истцом расчет пени судом проверен, ответчиком не оспорен, установлено, что заявленная сумма финансовой санкции не превышает правильно исчисленную сумму, его результат не нарушает прав ответчика, в связи с чем, суд приходит к выводу, что требование истца о взыскании пени за период с 29.06.2024 по 21.08.2024 в размере 604,31 рублей, является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика пени, начисленной  с 22.08.2024 по день  фактического исполнения обязательства.

 Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Поскольку обязательство по оплате отпущенного товара   до вынесения решения ответчиком не исполнено,  суд  производит начисление пени за период с 22.08.2024 по день вынесения решения суда, с учетом произведенного судом расчета с ответчика в пользу истца за период с 29.06.2024 по  29.10.2024  подлежит взысканию пеня  в размере 1 722,86 рублей.

Также суд признает требование истца о взыскании пени  со  дня вынесения решения суда по день фактической оплаты задолженности не противоречащими закону, обоснованным и подлежащими  удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Истцом при обращении в арбитражный суд с настоящим иском была оплачена государственная пошлина в размере 2 000,00 рублей, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением  №20555 от 28.08.2024.

Судом исковые требования удовлетворены в полном объеме

Таким образом, государственная пошлина в размере 2 000,00 рублей подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с Кулажской сельской администрации (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "РН-Карт" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 24 881,29 рублей, в том числе: 23 158,43 рублей основного долга и  пени, начисленные за период с 29.06.2024 по 29.10.2024 в размере 1 722,86 рублей,  а также  2 000,00 рублей  в возмещение судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины.

Начисление пени  производить на сумму  основного долга  в размере 23 158,43 рублей , начиная  с 30.10.2024 года по день фактической оплаты  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи  319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

 

Судья                                                                                        Л.В. Либерова