АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-865/2019

12 апреля 2019 года

г. Улан-Удэ

 Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Белоглазовой Е.В., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, дело по иску  некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 15 408 рублей 13 копеек неустойки за  нарушение срока окончания работ по договору № 21/2017 – СМР/16 от 03.04.2017,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить полностью. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная  компания «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу некоммерческой  организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Республике Бурятия» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 15 408 рублей 13 копеек  неустойки за период с 01.07.2017 по 13.12.2018 за нарушение срока окончания работ по  договору № 21/2017 – СМР/16 от 03.04.2017 на оказание услуг и (или) выполнение работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (капитальный ремонт  системы канализации и водоотведения МКД по адресу: Республика Бурятия,  

<

...>).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная  компания «Континент» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 2 000 рублей  государственную пошлину в доход федерального бюджета.  

 По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет  мотивированное решение по настоящему делу.  

Заявление о составлении мотивированного решения по настоящему делу может быть  подано в течение пяти дней со дня размещения решения на информационном ресурсе  «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru). В этом случае арбитражным судом  решение принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей,  установленных настоящей главой.  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со  дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.  

Решение по настоящему делу, подлежит немедленному исполнению. Указанное  решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если  не подана апелляционная жалоба.  

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение  вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной  жалобы.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение по настоящему делу, если оно не