421/2018-2087(2) 

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-44094/17

17 января 2018 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2018 года  Постановление изготовлено в полном объеме 17 января 2018 года  

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Игнахиной М.В., судей Миришова Э.С., Ханашевича С.К., при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, при участии в заседании: 

от ООО «КОМИЛЬ СТРОЙ» - ФИО2, представитель по доверенности от  10.01.2018;  

от АО Ликеро-водочный завод «ТОПАЗ» - представитель не явился, извещен  надлежащим образом,  

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу АО «Ликеро-водочный  завод «ТОПАЗ» на решение Арбитражного суда Московской области от  02.11.2017 по делу № А41-44094/17, принятое судьей Дубровская Е.В., по иску  общества с ограниченной ответственностью «КОМИЛЬ СТРОЙ» к  акционерному обществу «Ликеро-водочный завод «ТОПАЗ» о взыскании,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Комиль строй» (далее – ООО  «Комиль строй», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с  исковым заявлением к акционерному обществу «Ликеро-водочный завод «Топаз»  (далее – АО «Топаз», ответчик) о взыскании 1 065 082 руб. 18 коп.  

задолженности, 58 441 руб. 48 коп. неустойки, 35 000 рублей расходов на оплату  услуг представителя (с учетом уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ, л.д.94- 96).  

Решением Арбитражного суда Московской области от 02.11.2017 по делу   № А41-44094/17 заявленные требования удовлетворены (л.д.117-118).  

Не согласившись с принятым решением в части взыскания неустойки, АО  «Топаз» обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение в  указанной части изменить, принять новый судебный акт об уменьшении  неустойки.  

Законность и обоснованность оспариваемого решения проверены судом в  соответствии со статьями 266 – 268 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 121, 123, 156 АПК РФ в  отсутствие представителей ответчика, надлежащим образом извещенных о дате,  времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем  размещения информации на официальном сайте суда.  

В судебном заседании представитель истца возражал против доводов  апелляционной жалобы, просил решение в обжалуемой части оставить без  изменения.  

Поскольку от лиц, участвующих в деле возражений относительно  пересмотра судебного акта только в обжалуемой части не поступило проверка  оспариваемого судебного акта арбитражного суда первой инстанции проводится  арбитражным апелляционным судом лишь в оспариваемой части – взыскания  неустойки (пункт 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в  арбитражном суде апелляционной инстанции», часть 5 статьи 268 АПК РФ).  

Изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела,  заслушав представителя истца, апелляционный суд приходит к выводу об  отсутствии оснований для изменения обжалуемого судебного акта.  

Как следует из материалов дела, 05.08.2016 между АО «ЛВЗ «Топаз»  (заказчик) и ООО «Комиль строй» (подрядчик) заключен договор № 7, согласно  которому последнее по заданию заказчика собственными и/или привлеченными  силами субсидиарных организаций обязалось выполнить ремонтно- строительные работы, предусмотренные приложение № 1 к договору, на объекте,  расположенном по адресу: Московская область, город Пушкино, улица  Октябрьская, 46, а заказчик – обязался выполненные работы принять и оплатить  (л.д.6-13).  

В силу пункта 4.1 договора оплата или окончательный расчет стоимости  фактически выполненных и принятых заказчиком работ осуществляется  заказчиком в течение 30 рабочих дней от даты подписания сторонами актов  формы КС-2, КС-3.  

При нарушении заказчиком сроков оплаты работ исполнитель вправе  предъявить заказчику требование об уплате неустойки за каждый день просрочки  в размере 0,03 процента от стоимости выполненных, но не оплаченных работ, но  не более 10 процентов от стоимости неоплаченных заказчиком работ (пункт 6.5  договора).  

Согласно двустороннему акту по форме КС-2 от 26.10.2016 № 1 и справке  по форме КС-3 № 1 (л.д.20-25, 26) ООО «Комиль строй» выполнило работы по  договору на общую стоимость 1 491 126 рублей.  

Вместе с тем оплата выполненных работ произведена частично,  задолженность составила 1 065 082 руб. 18 коп.  

Поскольку претензия от 25.01.2017 № 10-15/051 (л.д.28) с требованием о  погашении задолженности оставлена АО «ЛВЗ «Топаз» без удовлетворения,  ООО «Комиль строй» начислило неустойку и обратилось в суд с настоящим  иском.  

Разрешая спор, суд первой инстанции исходил из обоснованности  заявленных требований по праву и размеру. При этом суд первой инстанции  пришел к выводу об отсутствии оснований для применения статьи 333 ГК РФ и  снижения неустойки.  

Суд апелляционной инстанции соглашается с данным выводом суда первой  инстанции.  

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний  отказ от исполнения обязательства не допускается.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по  заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат  заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт  1 статьи 702 ГК РФ).  

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы.  

Пунктом 1 статьи 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее  этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после  окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена  надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика  досрочно.  

Согласно пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке,  которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и  принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от  договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе  немедленно заявить об этом подрядчику.  

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения  споров по договору строительного подряда» (далее – информационное письмо №  51) разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по  оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.  

Как следует из материалов дела, во исполнение условий договора истец  выполнил работы, которые приняты ответчиком без замечаний и возражений.  

Доказательства ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по  оплате принятых работ в материалах дела отсутствуют.  

Одним из способов защиты нарушенного гражданского права согласно  статье 12 ГК РФ является взыскание неустойки.  

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом,  удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией,  задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором  (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).  

На основании пункта 1 статьи 332 ГК РФ кредитор вправе требовать  уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от  того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или  договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности  в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).  

Поскольку судом первой инстанции установлено, материалами дела  подтверждается, что обязательство по оплате выполненных работ ответчиком  не исполнено, форма соглашения о неустойке соблюдена, суд первой инстанции  пришел к правильному выводу о том, что требование истца о взыскании  договорной неустойки является законным.  

Произведенный истцом расчет неустойки в сумме 58 441 руб. 48 коп.  (л.д.95) проверен судом апелляционной инстанции и признан верным.  

Довод заявителя апелляционной жалобы о необходимости применения  статьи 333 ГК РФ и снижения неустойки, отклоняется судебной коллегией.  

Согласно пункту 1 статьи 330, статьи 333 ГК РФ неустойка предусмотрена  в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры  имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее  исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения  явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.  

Относительно применения названной нормы права Пленумом Верховного  Суда Российской Федерации даны разъяснения в постановлении от 24.03.2016 №  

7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса  Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее –  постановление № 7), согласно пункту 69 которого подлежащая уплате неустойка,  установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности  последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном  порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).  

Если должником является коммерческая организация, индивидуальный  предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею  приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только  по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в  любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ)  (пункт 71 постановления № 7).  

При рассмотрении дела в суде первой инстанции ответчик заявил об  уменьшении размера неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.  

Снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате  коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно  некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении  ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях,  если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может  повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333  ГК РФ) (пункт 77 постановления № 7).  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном  случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное  превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных  нарушением обязательства; длительность неисполнения обязательств и другие  обстоятельства (пункты 2, 4 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 "Обзор практики  применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса  Российской Федерации", пункт 42 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с  применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").  

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от  21.12.2000 № 263-О указывается, что гражданское законодательство  предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения  обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или  ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в  целях устранения явной несоразмерности последствиям нарушения  обязательств.  

При этом суд обязан выяснить соответствие взыскиваемой неустойки  наступившим у кредитора негативным последствиям нарушения должником  обязательства и установить баланс между применяемой к нарушителю мерой  ответственности и отрицательными последствиями, наступившими для  кредитора.  

Решение вопроса о явной несоразмерности неустойки последствиям  нарушения обязательства производится на основании имеющихся в деле  материалов и конкретных обстоятельств дела.  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности  выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и  необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный  размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения  обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК  РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ) (пункт 73 постановления № 7).  

По правилам статья 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

Поскольку требование о применении статьи 333 ГК РФ заявлено  ответчиком, именно на нем в силу статьи 65 АПК РФ лежит бремя  представления доказательства, подтверждающие явную несоразмерность  взысканной судом неустойки последствиям нарушенного обязательства.  

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ ответчиком доказательств,  подтверждающих явную несоразмерность неустойки в завяленном размере  последствиям нарушенного обязательства, в материалы дела не представлено.  

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что размер  неустойки, согласованный в договоре соразмерен последствиям нарушения  ответчиком обязательства, оснований для статьи 333 ГК РФ не имеется.  

При подписании договора и принятии на себя взаимных обязательств у  сторон не возникало споров по поводу размера неустойки. Доказательств  обратного в материалах дела не имеется.  

При этом как самостоятельный субъект хозяйственной деятельности,  ответчик добровольно согласился на условие договоров о неустойке и был  осведомлен о риске наступления неблагоприятных последствий в случае  ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств.  

Доказательств, подтверждающих отсутствие вины ответчика в нарушении  сроков оплаты поставленного товара, а также того, что допущенная ответчиком  просрочка произошла вследствие непреодолимой силы не представлено (статья  65 АПК РФ).  

Суд апелляционной инстанции принимает во внимание, что  необоснованное уменьшение неустойки судами с экономической точки зрения  позволяет должнику получить доступ к финансированию за счет другого лица на  нерыночных условиях, что в целом может стимулировать недобросовестных  должников к неплатежам и вызывать крайне негативные макроэкономические  последствия, в том числе неисполнение должником денежного обязательства  позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами. Никто не вправе  извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

Учитывая период просрочки оплаты выполненных работ, ограничение  размера нестойки (не более 10 процентов от долга), отсутствие доказательств,  которые бы подтверждали несоразмерность неустойки последствиям  неисполнения обязательств, а также отсутствие обстоятельств непреодолимой  силы, приведших к такой просрочке, суд первой инстанции обоснованно не  усмотрел оснований для применения статьи 333 ГК РФ и снижения неустойки.  

Исходя из конкретных обстоятельств дела, апелляционный суд считает, что  взысканная судом сумма неустойки с учетом обеспечивает соблюдение баланса  между применяемой к ответчику как к нарушителю мерой ответственности и  последствиями нарушения обязательства.  

При изложенных обстоятельствах основания для применения статьи 333 ГК  РФ и уменьшения неустойки, у суда апелляционной инстанции отсутствуют.  

На основании изложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, с  учетом оценки представленных доказательств, арбитражный апелляционный суд  приходит к выводу о том, что судом первой инстанции правильно применены  нормы материального и процессуального права, вынесено законное и  обоснованное решение, поэтому у арбитражного апелляционного суда  отсутствуют основания для его отмены или изменения.  

Нарушений, либо неправильного применения судом первой инстанции норм  процессуального права, которые привели или могли привести к вынесению  неправильного решения, апелляционная инстанция не усматривает.  

Основания для отмены решения суда первой инстанции в обжалованной  части и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.  

Расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной  жалобы в силу статьи 110 АПК РФ относятся на ее заявителя.  

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 333.21 Налогового кодекса  Российской Федерации при подаче апелляционной жалобы на решения  арбитражного суда оплачивается государственная пошлина в размере 50  процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче  искового заявления неимущественного характера, что с 01.01.2015 составляет 3  000 рублей.  

Поскольку при подаче апелляционной жалобы ответчиком не оплачена  государственная пошлина, с него в доход федерального бюджета подлежит  взысканию государственная пошлина в сумме 3000 рублей.  

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1  статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 02.11.2017 по делу   № А41-44094/17 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную  жалобу – без удовлетворения.  

Взыскать с АО «Ликеро-водочный завод «ТОПАЗ» в доход федерального  бюджета 3 000 руб. государственной пошлины.  

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного  производства в Арбитражный суд Московского округа в течение двух месяцев со  дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.  

Председательствующий М.В. Игнахина  

Судьи Э.С. Миришов  С.К. Ханашевич