АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

дело № А63-3136/2018

г. Ставрополь

04 июля 2018 года.

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тыцкой И.А., рассмотрев в  судебном заседании материалы дела по исковому заявлению  

федерального государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское  строительное управление» г. Ессентуки, ОГРН 1022601630567, ИНН 2632019360,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Моно- лит», г. Хабаровск, ОГРН 1022601630567, ИНН 2632019360,  

о взыскании 74 787 руб. неустойки (уточнение от 04.06.2018), 

при участии в судебном заседании представителя истца Мельниковой В.В., по до- веренности № 19/24/383 от 19.02.2018, в отсутствие ответчика, надлежащим образом из- вещенного.  

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Монолит», г. Хабаровск, ОГРН 1022601630567, ИНН 2632019360, в пользу федерального  государственного унитарного предприятия «Северо-Кавказское строительное  управление», г. Ессентуки, ОГРН 1022601630567, ИНН 2632019360, 74 787 руб. неустойки  за просрочку исполнения обязательств по договору № 716/2013 от 09.12.2013 за период с  30.09.2017 по 29.11.2017 и 2 991руб. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Возвратить федеральному государственному унитарному предприятию «Северо- Кавказское строительное управление», г. Ессентуки, ОГРН 1022601630567,  

ИНН 2632019360, из федерального бюджета 5 356 руб. государственной пошлины. 

Исполнительный лист и справку выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что решение  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Л.Н. Волошина.