63/2023-331096(1)  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-10576/2023

г. Новосибирск

15 ноября 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области  

(ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, к: 1) обществу с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск; 2) ассоциации строительных организаций Новосибирской области (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, - общества с ограниченной ответственностью  «Центр строительных технологий+» (ОГРН 

<

***>),  

о взыскании неустойки в размере 230 652 рублей 92 копеек,  при участии представителей:  

истца - не явился, извещен надлежащим образом; 

ответчика - 1) не явился, извещен надлежащим образом; 2) ФИО2,  доверенность от 27.07.2023, паспорт, диплом;  

третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом. 

руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройИнвест»  в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального  хозяйства муниципальных образований Новосибирской области неустойку в  размере 166 582 рубля 67 копеек, расходы по оплате государственной  пошлины по иску в размере 5 498 рублей, а при недостаточности денежных  средств взыскать субсидиарно с Ассоциации строительных организаций  Новосибирской области в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской  области неустойку в размере 149 489 рублей 87 копеек и расходы по оплате  государственной пошлины по иску в размере 4 934 рубля.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с  момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня  его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск).  Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк