АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А39-12938/2021

город Саранск25 марта 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 24 марта 2022 года.

Решение в полном объеме изготовлено 25 марта 2022 года.

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Качурина В.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТехноМодульДом"                                                                    (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании предоплаты за непереданный товар по договору № 24 от 02.07.2020 в сумме 231 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.10.2020 по 15.04.2021 в сумме 4827 руб. 27 коп.,

с привлечением по делу в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог республики Мордовия" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

при участии в заседании:

лица, участвующие в деле, не явились,

у с т а н о в и л:

ООО "Лидер" обратился в суд с иском к ООО "Техномодульдом" (далее - ответчик) о взыскании 235827 руб. 27 коп., в том числе: задолженность по договору N 24 от 02.07.2020 в размере 231000 руб., неустойку в размере 4827 руб. 27 коп. за период с 20.10.2020 по 15.04.2021.

В судебное заседание представители сторон, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства не явились.  Суд в соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ при отсутствии возражений сторон завершил предварительное заседание и рассмотрел дело по существу.

Исследовав письменные материалы дела,  судом установлено следующее.

Между ООО "ТехноМодульДом" (продавец) и ООО "Лидер" (покупатель), 02.07.2020 заключен договор N 24 купли-продажи (поставки) продукции (договор), в соответствии с которым продавец обязан изготовить, доставить и передать в собственность покупателя 4 (четыре) комплекта продукции, а именно автобусный павильон "А-31.УП". Договор заключен в рамках выполнения государственного контракта N 0309200000220000035 по объекту: Строительство автомобильной дороги "с. Нагаево - с. Шувары" в Кадошкинском и Старошайговском муниципальных районах Республики Мордовия.

Срок изготовления продукции без учета ее доставки составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента поступления денежных средств на основании п. 2.1.1. настоящего договора.

Общая стоимость продукции с учетом доставки до места установки покупателя, составляет 308000 руб.. Расчеты покупателя с продавцом производятся в следующем порядке: - в течении одного-двух банковских дней, покупатель перечисляет на расчетный счет продавца 75% стоимости продукции - 231000 руб.. Окончательный расчет  осуществляется с момента готовности изделий к доставке на место установки покупателю.

Платежным поручением N 1868 от 07.09.2020 истец перечислил ответчику предоплату в размере 231000 руб.. Срок выполнения работ, установленный в п. 1.3 Договора - 19.10.2020.

На момент подачи искового заявления продавец свои договорные обязательства не выполнил: покупателю, заказанная и оплаченная продукция не передана.

 В адрес ООО "Лидер" не поступало каких-либо уведомлений, позволяющих в соответствии с 7.8. договора, установить новый срок выполнения работ.

Договор между сторонами  был заключен в рамках выполнения обязательств ООО "Лидер" по государственному контракту N 0309200000220000035 по объекту: Строительство автомобильной дороги "с. Нагаево - с. Шувары" в Кадошкинском и Старошайговском муниципальных районах Республики Мордовия. Работы по контракту завершены. В этой связи у истца отпала необходимость в изготовлении и получении заказанного товара.

Претензия от 19.10.2020 и 19.01.2021 истца о возврате денежных средств оставлена ответчиком  без удовлетворения.

          Исследовав письменные материалы дела, суд считает требования истца подлежат удовлетворению.

       В соответствии со статьей 506 ГК РФ  по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

  Согласно статье 487  Кодекса  в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (статья 457), покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

 На сумму предварительной оплаты удерживаемой продавцом подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 настоящего Кодекса со дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.

В нарушение ст. 65 АПК РФ ответчиком доказательства встречного исполнения либо возврата денежных средств суду не представлены.

В этой связи сумма предоплаты в размере 231000 руб., и начисленные на нее проценты за пользование чужими денежными средствами за период в сумме 4827 руб. подлежат взысканию с ответчика.

Судебные расходы по делу подлежат отнесению на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

         руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТехноМодульДом"                                                                    (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме 231 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период в сумме 4827 руб. 27 коп., расходы по оплате государственной полшины в сумме 7717 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Лидер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственной полшины в сумме 140 рублей, уплаченной платежным поручением №2836 от 16.12.2020.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

СудьяВ.В. Качурин