Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-85705/2023

15 ноября 2023 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  03 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  15 ноября 2023 года после подачи ходатайства о составлении мотивированного текста судебного акта.

 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Петрова Ж.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>; 191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 28-30, корп. 23, пом. 17-Н, каб. 8)

к Санкт-Петербургскому государственному бюджетному стационарному учреждению  социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1» (ИНН: 

<

***>; адрес: 196621, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПАВЛОВСК ГОРОД, САДОВАЯ УЛИЦА, 49) 

о взыскании задолженности по контракту №0372200160223000032-01 от 19.04.2023 в размере 805 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.06.2023 в размере 338,63 руб., а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.,

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд) с исковым заявлением о взыскании с Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения  социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1» (далее – ответчик) задолженности по контракту №0372200160223000032-01 от 19.04.2023 в размере 805 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.06.2023 в размере 338,63 руб.

Определением арбитражного суда от 15.09.2023 исковое заявление принято к производству; дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Указанным определением лицам, участвующим в деле, предложено представить определенные документы и доказательства в течение 15 рабочих дней со дня вынесения определения. 

Кроме того, сторонам было разъяснено право представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции в течение 30 рабочих дней со дня вынесения определения.

Стороны извещены надлежащим образом о принятии заявления и возбуждении производства по делу.

Определение арбитражного суда от 15.09.2023 о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу размещено 16.09.2023 в информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел», а также на официальном сайте арбитражного суда;  приложенные к заявлению документы также размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте арбитражного суда.

Срок для направления в арбитражный суд отзыва (возражений) на исковые требования, указанный в определении арбитражного суда от 15.09.2023, истек 30.10.2023.

02.10.2023 в материалы дела через информационную систему «Мой арбитр» от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому он возражает относительно удовлетворения заявленных требований, поскольку обязательство по оплате спорного товара до настоящего времени не возникло. 

В соответствии с частью 5 статьи 228 АПК РФ, дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов.

Решением по делу, принятым 03.11.2023 путем вынесения резолютивной части, текст которого размещен в Картотеке арбитражных дел 04.11.2023, в удовлетворении заявленных исковых требований отказано. 

08.11.2023 в арбитражный суд через информационный сервис «Мой арбитр» истцом подано ходатайство о составлении мотивированного текста судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

В установленный Законом срок мотивированное решение изготовлено.

Рассмотрев доводы искового заявления, исследовав имеющиеся в деле доказательства, суд признает исковые требования к ответчику необоснованными и подлежащими отклонению по следующим основаниям.

Как установлено материалами дела, между истцом (поставщик) и ответчиком (заказчик) заключен контракт №0372200160223000032-01 от 19.04.2023 (далее – контракт), по которому поставщик обязался в установленный срок поставить канцелярские товары для нужд учреждения, а заказчик обязался принять поставленные товары и оплатить поставщику обусловленную настоящим контрактом цену в соответствии с условиями настоящего контракта (пункт 1.1 контракта).

Указанный контракт заключен по результатам электронного аукциона в порядке, установленном статьей 51 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 0372200160223000032 от 14.04.2023.

Согласно пункту 2.2 контракта цена контракта составляет 23 516,03 руб. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения (пункт 2.4 контракта). 

Пунктом 2.5 контракта установлено, что оплата поставленного товара производится после поставки товара по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, на основании документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, акта сдачи-приемки товара (приложение № 2 к контракту) и предоставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры, подтверждающие факт поставки товара и цену поставленного товара). 

В соответствии с пунктом 3.1 контракта заказчик вправе, в частности: 

- требовать представления поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

- отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта.

Согласно пункту 4.1 контракта срок поставки товара составляет 25 рабочих дней с даты подписания контракта сторонами.

Пунктом 4.2 контракта установлено, что поставка товара осуществляется одной партией.

В случае поставки товара с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке, не соответствующих ассортименту и (или) количеству и (или) качеству, без сопроводительных документов, заказчик вправе отказаться от приемки (пункт 4.6 контракта). 

В соответствии с пунктом 5.2 контракта при поставке товара поставщик представляет заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки товара по форме, согласно приложению № 2 к контракту. По факту приемки товара поставщик и заказчик подписывают документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (пункт 5.6 контракта). 

Пунктом 5.6.1 контракта предусмотрено, что в день доставки (до момента фактической поставки) товара по адресу поставки товара, поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать:

- включенные в контракт в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

- наименование поставленного товара;

- наименование страны происхождения поставленного товара;

- информацию о количестве поставленного товара;

- стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

- иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Закона № 44-ФЗ.

Согласно пункту 5.7 контракта к документу о приемке должны быть приложены электронные образы (скан-образы) документов, являющихся его неотъемлемой частью: 

- акта сдачи-приемки товара по форме, согласно приложению № 2 к контракту;

- счета (документ должен содержать наименование заказчика, поставщика, номер и дату); 

- счета-фактуры;

- универсального передаточного документа (вместо товарной накладной и счета-фактуры (при наличии)).

В соответствии с пунктом 5.8 контракта документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

Пунктом 5.9 контракта установлено, что заказчик в срок, не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.9 контракта, осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

- формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Кроме того, заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктами 5.9.1, 5.9.4. настоящего контракта направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (пункт 5.9.3 контракта). 

Согласно пункту 5.11 контракта датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

В соответствии с пунктом 5.12 контракта внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Как указано истцом и не оспаривается ответчиком, в рамках указанного контракта 18.05.2023 истец поставил в адрес ответчика товар. В ходе приемки товара ответчиком было выявлено несоответствие поставленного товара (папка пластиковая (тип 5) и папка пластиковая (тип 7)) характеристикам, указанным в спецификации к контракту, о чем составлен акт проверки товара по количеству, качеству и ассортименту от 23.05.2023, приложенный ответчиком к отзыву на исковое заявление. 

24.05.2023 ответчик в соответствии с пунктом 5.9.2. контракта частично принял поставленный товар на сумму 22 711,03 руб. с отражением информации о фактически принятом количестве товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с указанием причин непринятия двух позиций.

25.05.2023 истцом произведена замена двух вышеуказанных позиций по спецификации на сумму 805 руб., что подтверждается актом обмена от 25.05.2023, приложенным ответчиком к отзыву на исковое заявление.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставленного 25.05.2023 товара  на сумму 805 руб., истец направил ответчику претензию, в которой предложил погасить задолженность по контракту. В связи с тем, что требования, изложенные в претензии, не были удовлетворены ответчиком, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со статьей 525 ГК РФ поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530 ГК РФ).

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 506-522 ГК РФ), если иное не предусмотрено правилами ГК РФ

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Истцом в материалы дела был представлен контракт и универсальные передаточные документы, которые не подписаны представителем ответчика. 

Определением арбитражного суда от 15.09.2023 суд предложил истцу представить документы, подтверждающие факт принятия ответчиком спорного товара, а также факт замены двух позиций по спецификации и их принятие ответчиком.

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ истцом указанные документы в материалы дела представлены не были.  

Возражая относительно удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что после замены двух позиций по контракту корректировочный документ с использованием ЕИС истцом не сформирован и не размещен, без сформированного поставщиком и подписанного заказчиком документа о приемке в ЕИС, товар считается не принятым, а обязательство по оплате возникает только после подписания заказчиком документа о приемке в ЕИС (пункт 5.11 контакта, пункт 8 части 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ). 

Согласно статье 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно пункту 5.11 контракта датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе (ЕИС) документа о приемке, подписанного заказчиком.

Пунктом 2.5 контракта установлено, что оплата поставленного товара производится после поставки товара по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, на основании документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, акта сдачи-приемки товара (приложение № 2 к контракту) и предоставленных поставщиком документов на оплату (счета, счета-фактуры, подтверждающие факт поставки товара и цену поставленного товара). 

Доказательств поставки товара на сумму 805 руб. и размещения документа о приемке в единой информационной системе (ЕИС) с учетом замены части товара и необходимости представления корректировочного документа в материалы дела не представлено, как не представлено доказательств подписания ответчиком документа о приемке с учетом замены двух позиций. 

Согласно части 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Поскольку истцом не представлены доказательства того, что им сформирован и размещен в единой информационной системе (ЕИС) документ о приемке товара на сумму 805 руб., с подписанием которого контракт связывает возникновение у ответчика обязанности по оплате товара, оснований для взыскания задолженности по контракту в размере 805 руб. не имеется.

Исковые требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму задолженности не обоснованны, поскольку задолженность на стороне ответчика по спорному контракту отсутствует.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в своей совокупности и взаимосвязи, а также доводы сторон по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований, в связи с чем в удовлетворении исковых требований надлежит отказать в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

В связи с отказом в удовлетворении исковых требований акцессорные требования о взыскании расходов по уплате государственной пошлины удовлетворению не подлежат.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 АПК РФ, судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

Руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

Принять доводы Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом ветеранов войны и труда №1», изложенные в отзыве на исковое заявление. 

Отказать индивидуальному предпринимателю ФИО1 в удовлетворении исковых требований.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

 

Судья                                                                                                                        Ж.А. Петрова