51_37122415 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ  

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-269671/22-51-2146

03 октября 2023 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О. В., единолично, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Власенко А. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА  С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» (ОГРН  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ  ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ №  П51/2016/1 от 01 июня 2016 года долга в размере 1 165 877 руб. 32 коп.,  

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору подряда на выполнение  проектных и изыскательских работ № П51/2016/1 от 01 июня 2016 года неустойки в  размере 1 417 006 руб. 91 коп.,  

при участии:  

от истца – ФИО1, по дов. № б/н от 01 декабря 2022 года;  от ответчика – ФИО2, по дов. № 11 от 30 мая 2023 года;  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ» в пользу ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» по договору  подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П51/2016/1 от 01 июня  2016 года долг в размере 1 165 877 руб. 32 коп., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 24 659 руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСТРОЙ» по  

договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ № П51/2016/1 от  01 июня 2016 года неустойку в размере 58 293 руб. 85 коп., а также расходы по уплате  государственной пошлины в размере 13 585 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Произвести зачет. В результате зачета взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР  ЭНЕРГОСТРОЙ» в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» денежную сумму в размере 1 118 657 руб. 47 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О. В. Козленкова