Арбитражный суд Хабаровского края 

<

...>, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-17477/2024

г. Хабаровск

13 октября 2025 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи С.М. Курносовой,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Исузу-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 693012, Сахалинская область, г. Южно- Сахалинск, ул. Украинская, д. 14А, помещ. 24; почтовый адрес: 680015, 

<

...>)  

о взыскании 10 469 860 руб. 35 коп., 

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Исузу- Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 1 032 528 руб. 18 коп. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Исузу-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 19.01.2022 № 19У-01/22 в размере 3 513 602 руб. 50 коп.  

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Исузу-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за нарушение сроков оплаты по договору подряда от 19.01.2022 № 19У-01/22 в размере 1 032 528 руб. 18 коп.  

Произвести зачет встречных однородных требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Исузу-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 2 481 074 руб. 32 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Исузу-Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 110 644 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Центральная строительная лаборатория «Рента» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 55 976 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья С.М. Курносова