1539_25939250 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-329299/19-3-2240

г. Москва

09 июля 2020 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.  

при ведении протокола секретарём судебного заседания Васильевым А.А., с использованием средств аудиозаписи, 

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению УПРАВЛЕНИЯ  ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (103132 МОСКВА ГОРОД  ПЕРЕУЛОК НИКИТНИКОВ 2 П.5, ОГРН: 1027739643997, Дата присвоения ОГРН:  28.11.2002, ИНН: 7710023340)  

к ответчику Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик» (Transumed GmbH Medizintecnik)  (ИНН 9909024291, 56068, Германия, г.Кобленц, Герихсштрассе, 1) в Российской  Федерации: «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик» Отделение № 16 (Открытое шоссе,  квартал 40, г. Москва, 107143 Адрес для корреспонденции: Маршала Тимошенко ул.,  д.17, корп.2, а/я 16, г. Москва, 121359)  

третьи лица: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (101000, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА  МЯСНИЦКАЯ, ДОМ 47, ОГРН: 1027739215107, Дата присвоения ОГРН: 18.09.2002,  ИНН: 7704111126), ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (107150, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА  ЛОСИНООСТРОВСКАЯ, ДОМ 45, ОГРН: 1037739428946, Дата присвоения ОГРН:  05.02.2003, ИНН: 7718083969), АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САТУРН" (107553,  МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЧЕРКИЗОВСКАЯ Б., 21, СТР.1, ОГРН: 1027739082030,  Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002, ИНН: 7718084899)  

об обязании «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик» (Transumed GmbH Medizintecnik)  (ИНН 9909024291) в течение трех месяцев с даты вступления решения суда по  настоящему исковому заявлению в законную силу безвозмездно устранить в  технической документации, разработанной во исполнение Государственного контракта  от 23.03.2012 № 465-03/12/ДСР на выполнение проектно-изыскательских работ  недостатки, указанные в п.4,6,7 Предписания ГУ МЧС России по г. Москве от  12.07.2018 г. № 425/1/1, в случае неисполнения «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик»  (Transumed GmbH Medizintecnik) (ИНН 9909024291) решения суда, вынесенного по  настоящему исковому заявлению, взыскать с «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик»  

(Transumed GmbH Medizintecnik) (ИНН 9909024291) в порядке, установленном п. 1 ст.  330 ГК РФ в пользу Федерального государственного бюджетного учреждения  «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных  государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации  денежные средства в размере 167 772 481 руб. 77 коп.  

В судебное заседание явились: От истца: Юдин А.С. по дов. № УДИ-5252 от 12.12.2019 

От ответчика: Миклашевская Е.С. по дов. 77 АГ 2657541 от 20.01.2020г., Аблакотова  Н.А. по дов. 77 АГ 2657540 от 20.01.2020 г., Иванова-Лебединская М.А. по дов. 77 АГ  2657540 от 20.01.2020 г.  

От третьих лиц: 

1) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ  ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Юдин А.С. по дов. № 129 от 08.11.2019  г. от 07.11.2019 г.  

2) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Романова О.И. по дов. б/н от 09.12.2019 г.  

3) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САТУРН": Максимович М.В. по дов. от 25.11.2019г.   № 1/АУП/1172,  

РЕШИЛ:

Обязать «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик» (Transumed GmbH Medizintecnik)  (ИНН 9909024291) в течение трех месяцев с даты вступления решения суда по  настоящему исковому заявлению в законную силу безвозмездно устранить в технической  документации, разработанной во исполнение Государственного контракта от 23.03.2012   № 465-03/12/ДСР на выполнение проектно-изыскательских работ недостатки, указанные  в п.4,6,7 Предписания ГУ МЧС России по г. Москве от 12.07.2018 г. № 425/1/1.  

В случае неисполнения «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик» (Transumed GmbH  Medizintecnik) (ИНН 9909024291) решения суда взыскать с «Трунзумед ГмбХ  Медицинтехникик» (Transumed GmbH Medizintecnik) (ИНН 9909024291) в порядке,  установленном п. 1 ст. 330 ГК РФ в пользу Федерального государственного бюджетного  учреждения «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов  федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской  Федерации присужденную неустойку в размере 48 300 000 (сорок восемь миллионов  триста тысяч) руб.  

В удовлетворении остальной части иска о присуждении неустойки – отказать. 

Взыскать с «Трунзумед ГмбХ Медицинтехникик» (Transumed GmbH  Medizintecnik) (ИНН 9909024291) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в  размере 6 000 (шесть тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия.  

Судья А.А. Федоточкин