1000100044_1897213  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ  _________________________________________________________________________  

656015, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина, 76, тел.: 29-88-01 

http://www.altai-krai.arbitr.ru е-mail: а03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А03-11341/2022

г. Барнаул

13 января 2023 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Боярковой Т.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств  аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального  предпринимателя ФИО2, г. Ставрополь Ставропольского края  (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 322265100064321) к государственному унитарному  предприятию дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-восточное дорожностроительное управление», г. Новоалтайск Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 3 228 341 руб. 41 коп. неустойки,  

с привлечением к участи в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной  ответственностью «КрасБитум», г. Краснодар Краснодарского края,  

при участии в судебном заседании представителей сторон: от истца – ФИО3, по доверенности, диплом, от ответчика – ФИО4, по доверенности от 09.01.2023, диплом, от третьего лица – не явился, извещено надлежащим образом, 

Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Северо-восточное дорожно-строительное управление», г. Новоалтайск  Алтайского края в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2, г. Ставрополь 1 600 000 руб. неустойки.  

В остальной части требований о взыскании неустойки отказать.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства  Алтайского края «Северо-восточное дорожно-строительное управление», г. Новоалтайск  Алтайского края 29 000 руб. государственной пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в  течение месяца со дня принятия решения. Если иное не предусмотрено Арбитражным  процессуальным кодексом Российской Федерации, решение арбитражного суда первой  инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  

инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.В. Бояркова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 09.03.2022 23:02:00

 Кому выдана Бояркова Татьяна Викторовна