АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

(резолютивная часть)

г. Томск                                                                                        Дело № А67-6597/2018

22.10.2018

Арбитражный суд Томской области

в составе судьи Гребенникова Д.А., 

при проведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Славутич» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 2 309 096,30 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору подряда от 08.11.2016 № 6/16 за период с 01.12.2017 по 20.03.2018;

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 по дов. от 25.10.2017,  с использование систем видеоконференцсвязи,

от ответчика – не явились, извещены

Руководствуясь ст. 110, 167 - 175 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная фирма «Славутич» в пользу акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании 2 309 096,30 руб. неустойки, 34545 руб. расходов по уплате государственной пошлины, всего взыскать 2 343 641,30 руб. 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со дня принятия решения.

           Судья                                        Д.А. Гребенников