48_6738098  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-75459/17

06 февраля 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Патрёнковой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного  общества «Московская объединенная электросетевая компания» к акционерному обществу  «Система-Сервис» о взыскании неустойки по договору строительного подряда,  

встречному исковому заявлению акционерного общества «Система-Сервис» к публичному  акционерному обществу «Московская объединенная электросетевая компания» о взыскании  неустойки по договору строительного подряда,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества «Система-Сервис» в пользу публичного  акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» неустойку по  договору строительного подряда в размере 72853 рублей 20 копеек, в возмещение расходов  по уплате государственной пошлины 2914 рублей 13 копеек, а всего 75767 рублей 33  копейки.  

Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Московская объединенная  электросетевая компания» в пользу акционерного общества «Система-Сервис» неустойку по  договору строительного подряда в размере 24780 рублей.  

Произвести зачет взаимных требований. 

Окончательно взыскать с акционерного общества «Система-Сервис» в пользу  публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания»  50987 рублей 33 копейки.  

Взыскать с публичного акционерного общества «Московская объединенная  электросетевая компания» в доход федерального бюджета государственную пошлину в  размере 2000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская