4041/2020-203550(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-12761/2020

07 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 02 июля 2020 года. Полный текст решения изготовлен 07 июля 2020 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Стрельчук У.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: общество с ограниченной ответственностью "Союз защита" (адрес: Россия  198099, Санкт-Петербург, ул. Косинова, д. 4, литер А, ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтальКомплект" (адрес:  Россия 196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, литер А, пом. 75Н/328,  ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании при участии - от истца: ФИО2, дов. от 26.03.2020 - от ответчика: ФИО3, дов. от 05.09.2019 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Союз Защита" (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с  исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью  "Энергосталькомплект" (далее – ответчик) 397 000 руб. неустойки за просрочку  выполнения 1 этапа работ по договору от 15.05.2018 № 15/05/18-З-1 за период с  01.02.2019 по 31.05.2019.  

В судебном заседании истец поддержал заявленные требования в полном объеме, а  представитель ответчика возражал по мотивам, изложенным в отзыве; просит в  удовлетворении иска отказать; одновременно, ответчиком заявлено ходатайство о  снижении неустойки на основании статьи 333 ГК РФ.  

Изучив материалы дела, арбитражный суд установил, что между сторонами  заключен договор от 15.05.2018 № 15/05/18-З-1 на выполнение работ по получению  исходно-разрешительной документации и разработке проектной документации,  необходимой для получения разрешения на строительство жилого комплекса по адресу:  Санкт-Петербург, 

<

...>, литер А.  

Согласно утвержденному Графику производства и финансирования работ, 1 этап  «Разработка проектной документации (стадия П)», включая получение положительного  заключения экспертизы проектной документации и разрешения на строительство  

жилого комплекса,, должен быть выполнен ответчиком в срок – 6 календарных месяцев  с даты перечисления аванса.  

Общая стоимость 1 этапа составляет 3 970 000 руб. 

Платежным поручением от 17.05.2018 № 145 истец перечислил ответчику аванс в  размере 1 588 000 руб., а следовательно, срок выполнения 1 этапа – ноябрь 2018 года.  

Ответчик, работы по 1 этапу не выполнил, в связи с чем истец начислил ему,  предусмотренную пунктом 6.1 договора неустойку, размер которой за период с  01.02.2019 по 31.05.2019 с учетом 10% ограничения, составил 397 000 руб.  

Поскольку ответчик претензию с требованием уплатить неустойку оставил без  удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких  условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно  предъявляемыми требованиями.  

Согласно статье 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных законом.  

В соответствии с положениями статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств  можно обеспечивать неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором  денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения  или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки  исполнения (статья 330 ГК РФ).  

Материалами дела подтверждается нарушение ответчиком сроков оплаты, в связи  с чем у истца возникло право на взыскание неустойки.  

Проверив расчет, суд признал его обоснованным, рассчитанным в соответствии с  условиями договора и подлежащим удовлетворению.  

Возражая против требований истца, ответчик заявил о выполнении работ в полном  объеме, ссылаясь на подписанный сторонами акт от 24.12.2018 № 1.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 702 ГК РФ к отдельным видам договора  подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и  изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения,  предусмотренные Главой 37 ГК РФ, применяются, если иное не установлено правилами  настоящего Кодекса об этих видах договоров.  

Согласно статье 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и  изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию  заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские  работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.  

При этом в силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При  отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт  подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата  работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа  от подписания акта признаны им обоснованными.  

Таким образом, целью и отличительной чертой договора подряда на выполнение  проектных и изыскательских работ является получение заказчиком результата работ, а  не процесс их выполнения. Без совершения указанных действий обязательства  

подрядчика не могут считаться выполненными, и как следствие, у заказчика не  возникает обязанности оплатить работу подрядчика.  

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле,  должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.  

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно  закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

В судебном заседании истец пояснил, что заказчик действительно, по просьбе  ответчика, подписал акт от 24.12.2018 № 1, однако, результата выполненных работ  (разработанной проектной документации) от ответчика не получал.  

Истец считает, что ответчик фактически, ответчик не выполнил работы по 1 этапу,  а именно:  

- предусмотренные пунктом 2.1 договора разделы проектной документации,  указанные в п.п. 1.1. – 1.21. таблицы на странице 1, 2 договора и этапа 1 Приложения   № 3 к Договору (График производства и финансирования работ);  

- не получены согласования проектной документации у заказчика и  контролирующих органов, установленные пунктом 4.1.3 договора;  

- не получено положительное заключение экспертизы; - не получено разрешение на строительство. 

Утверждая обратное, ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ, не представил суду  доказательств передачи заказчику результата работ по 1 этапу, в установленном  договором порядке, объеме и сроки.  

Ответчик, ссылаясь на несоразмерность неустойки последствиям нарушенного  обязательства, просит о ее снижении.  

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая взысканию неустойка  явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.  

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 №  263-О указано, что гражданское законодательство предусматривает неустойку в  качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной  ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения  неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности  последствиям нарушения обязательств.  

Таким образом, неустойка является мерой гражданско-правовой ответственности  должника в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных  обязательств и носит компенсационный характер по отношению к возможным убыткам  кредитора, направленный на восстановление нарушенных прав, а не карательный  (штрафной) характер.  

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения  обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе дать оценку  указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств  конкретного дела (статья 71 АПК РФ).  

При этом основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только  явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств.  

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.  Чрезмерность неустойки должна быть явной (очевидной).  

Под соразмерностью неустойки последствиям нарушения обязательства  предполагается выплата кредитору такой компенсации его потерь, которая будет  адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.  

В рассматриваемом случае ответчик, заявляя о снижении неустойки, не представил  доказательств явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения  обязательства.  

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда  содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми  актами (статья 422 ГК РФ).  

Право согласования уплаты неустойки в случае ненадлежащего исполнения  обязательства по договору и определения ее размера предусмотрено статьями 330 - 332  ГК РФ.  

Условие о размере неустойки согласовано сторонами в договоре. 

Ответчик не оспаривал факт нарушения принципа свободы договора при  согласовании этих условий.  

Следует также отметить, что необоснованное уменьшение неустойки, с  экономической точки зрения позволяет должнику получить доступ к финансированию  за счет другого лица на нерыночных условиях, что в целом может стимулировать  недобросовестных должников к неплатежам. Неисполнение должником денежного  обязательства позволяет ему пользоваться чужими денежными средствами, однако  никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения.  

С учетом изложенного требование истца о взыскании с ответчика неустойки в  заявленном размере подлежит удовлетворению в полном объеме, без снижения ее  размера на основании статьи 333 ГК РФ.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной  пошлины суд относит на ответчика.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью ЭнергоСтальКонструкция»  в пользу общества с ограниченной ответственностью «Союз защита» 397 000 руб.  неустойки за просрочку выполнения 1 этапа работ по договору от 15.05.2018 №  15/05/18-3-1 за период с 01.02.2019 по 31.05.2019; 10 940 руб. в качестве возмещения  судебных расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Стрельчук У.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.06.2019 9:42:36

 Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна