Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

 тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Пенза Дело № А49-14686/2017

« 10 » января 2018г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А., рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Триумф", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №143 города Пензы "Вишенка", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>

о взыскании денежных средств в сумме 407389 руб. 59 коп., из которых: 372000 руб. 00 коп. – задолженность по договорам подряда от 14 сентября 2016 года № 2, от 14 сентября 2016 года № 3, от 15 сентября 2016 года № 4, от 03 октября 2016 года № 5, 35389 руб. 59 коп. – неустойка за нарушение сроков оплаты работ по указанным выше договорам за период с 01 января 2017 года по 02 ноября 2017 года в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ исходя из расчёта 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (10%, 9,75%, 9,25%, 9%, 8,5%, 8,25%).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307, 309, 330, 506, 516, 525, 526 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично, расходы по госпошлине отнести на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Взыскать с Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №143 города Пензы "Вишенка" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Триумф" денежные средства в сумме 401406 руб. 60 коп., в том числе задолженность в сумме 372000 руб.00 коп., неустойку в сумме 29406 руб. 60 коп. за период за период с 01 января 2017 года по 02 ноября 2017 года исходя из расчёта 1/300 действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации (7,75%), а также расходы по государственной пошлине в сумме 10984 руб. 28 коп.

Решение подлежит немедленному исполнению.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.

Судья    И.А. Лаврова