АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)

именем Российской Федерации

Дело № А40-208675/19-3-1405

16 октября 2019 года

г. Москва

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Общества с ограниченной ответственностью  «РОМБ» (143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, 6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2013, ИНН: 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью  «Линейные инженерные коммуникации» (07140 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК НОВЫЙ 1-Й ДОМ 7 КВАРТИРА 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2009, ИНН: 

<

***>)

о взыскании пени в размере 230 046,95 руб., начисленные за время просрочки (с 15.04.2018г. по 04.09.2019г.) оплаты задолженности по оплаты выполненных работ по договору на выполнение субподрядных работ №13/СМР от 28.11.2017г., расходов по оплате услуг представителя в размере 80 000руб.

без вызова сторон

руководствуясь ст. ст. 4, 65, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ, 

РЕШИЛ:

Заявление истца об уточнении исковых требований о взыскании пени в размере 230 046 рублей 95 копеек, начисленные за время просрочки (с 15.04.2018г. по 04.09.2019г.) оплаты задолженности за выполненные работы по договору на выполнение субподрядных работ №13/СМР от 28.11.2017г. удовлетворить в порядке ст. 49 АПК РФ.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Линейные инженерные коммуникации» (07140 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК НОВЫЙ 1-Й ДОМ 7 КВАРТИРА 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2009, ИНН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «РОМБ» (143002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

<

...>, 6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 07.10.2013, ИНН: 

<

***>) пени в размере 230 046 (Двести тридцать тысяч сорок шесть) рублей 95 копеек, начисленные за время просрочки (с 15.04.2018г. по 04.09.2019г.) оплаты задолженности за выполненные работы по договору на выполнение субподрядных работ №13/СМР от 28.11.2017г., а также 13 001 (Тринадцать тысяч один) рубль 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении требования о взыскании расходов по оплате услуг представителя - отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Линейные инженерные коммуникации» (07140 МОСКВА ГОРОД ПЕРЕУЛОК НОВЫЙ 1-Й ДОМ 7 КВАРТИРА 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2009, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 682 (Две тысячи шестьсот восемьдесят два) руб. госпошлины.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме. 

Судья                                                                                            А.А. Федоточкин