38/2019-125531(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-4905/2019

город Саратов

08 июля 2019 года

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску общества с ограниченной  ответственностью «Современные Строительные Системы», г.Саратов (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой»,  Саратовская область, г.Энгельс (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  задолженности по договору строительного подряда № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в сумме  574 550 руб. 00 коп.; неустойки по договору строительного подряда № 08/08/2018 от  08.08.2018 г. согласно пункта 8.3 за период с 30.11.2018 г. по 28.02.2019 г. в размере 57 455  руб. 00 коп. и по встречному иску о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи работ по  договору строительного подряда № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в размере 12456 руб., штрафа  за нарушение сроков окончания работ в размере 100000 руб.  

При участии в заседании: 

От ООО «ФасадСпецСтрой» – ФИО2. представитель по доверенности от 30.03.2018 г.  

 Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные Системы»  задолженность по договору № 08/08/2018 от 08.08.2018 г. в размере 438000 руб.,  задолженность по оплате фактически выполненных работ по акту о приемке выполненных  

работ № 1 от 20.11.2018 г. в размере 136550 руб., неустойку за период с 30.11.2018 г. по  28.02.2019 г. в размере 57455 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере  15212 руб.  

Во взыскании расходов на оплату услуг представителя в размере 25000 руб. отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Современные Строительные  Системы» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой»  неустойку за нарушение сроков сдачи работ по договору строительного подряда № 08/08/2018  от 08.08.2018 г. в размере 12456 руб., штраф за нарушение сроков окончания работ в размере  100000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 4374 руб.  

 В результате зачета первоначального и встречного исков Взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Современные Строительные Системы» денежные средства в размере  534761 руб.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ФасадСпецСтрой» из  федерального бюджета государственную пошлину в размере 527 руб.  

 Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной  инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный  суд Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова