17_1404578  

 

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5622/2022

19 января 2023 года

город Южно-Сахалинск

 

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Кучкиной С.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Омега»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная строительная  компания» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору, неустойки, судебных расходов, 

при участии: от истца – Хван Те Су, по доверенности от 01.06.2022, диплом 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Прекратить производство по делу в части требования о взыскании основного долга  в размере 1 603 819,21 рубль, приняв отказ истца от иска.  

Иск удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания Омега» (ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 243 780 рублей 64 копейки, судебные расходы по  уплате государственной пошлины в размере 31 300 рублей, всего 275 080 рублей 64  копейки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального  бюджета государственную пошлину в размере 176 рублей.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в  полном объеме путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Сахалинской области.  

Судья С.В. Кучкина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 18.01.2022 19:39:45

Кому выдана Кучкина Светлана Валерьевна