АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001 

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А10-8022/2017

22 мая 2018 года

г. Улан-Удэ

 

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Салимзяновой Л. Ф.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью «Инвестиционная строительная компания «Тян Чен» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670049, микрорайон 104-й, дом 1/1, г. Улан-Удэ,  Республика Бурятия) к Обществу с ограниченной ответственностью «Спутник» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 670045, ул. Трактовая, д. 36, офис 1, г. Улан-Удэ,  Республика Бурятия)  

о взыскании 7 558 431 руб. 68 коп., в том числе 3 200 511 руб. 00 коп. – суммы долга,  4 357 920 руб. 68 коп. – неустойки за просрочку выполнения работ,  

руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Принять признание иска в сумме 2 861 496 руб 58 коп. Иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Спутник» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Инвестиционная строительная компания «Тян Чен» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 2 861 496 руб 58 коп - сумму долга;  

 В доход федерального бюджета 23 015 руб 85 коп - государственную пошлину. В удовлетворении иска в остальной части отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная строительная  компания «Тян Чен» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета 4 000 руб 00 коп - государственную пошлину.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока