68/2019-59063(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А45-13474/2018

г. Новосибирск

22 марта 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Печуриной Ю.А.  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Фединой Ю.А., 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

р е ш и л:

По первоначальному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Агроторг"  (ОГРН 1027809237796) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Строительная фирма "Стальпром" (ОГРН 1125543062908) 249 999 рублей 99  копеек долга, 249 999 рублей 99 копеек неустойки и 35 243 рубля судебных  расходов в виде уплаченной госпошлины, всего взыскать - 535 241 рубль. В  остальной части иска - отказать.  

По встречному иску. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  фирма "Стальпром" (ОГРН 1125543062908) в пользу общества с  

ограниченной ответственностью "Агроторг" (ОГРН 1027809237796) 1 207  323 рубля 05 копеек неустойки и 25 073 рубля судебных расходов виде  уплаченной госпошлины, всего взыскать - 1 232 396 рублей 05 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Агроторг"  (ОГРН 1027809237796) из федерального бюджета госпошлину в сумме 112  рублей.  

Произвести зачет удовлетворенных требований первоначального и  встречного исков, после чего взысканию с общества с ограниченной  ответственностью "Строительная фирма "Стальпром" (ОГРН 1125543062908)  в пользу общества с ограниченной ответственностью "Агроторг" (ОГРН  1027809237796) подлежит сумма - 697 155 рублей 05 копеек.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия.  

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

 Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья Ю.А. Печурина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.01.2019 6:09:22

Кому выдана Печурина Юлия Александровна