АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-11172/2018

г. Салехард

12 марта 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 06 марта 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2019 года.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Скрыник А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АрктикЭнергоСтрой" (ИНН 8904071232, ОГРН 1138904000344) к обществу с ограниченной ответственностью "Трансремстрой" (ИНН 8904005705, ОГРН 1028900627392) о взыскании 6 974 206 рублей 65 копеек,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 48/15 от 06.05.2016;

от ответчика – представитель не явился,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "АрктикЭнергоСтрой" (далее – ООО "АрктикЭнергоСтрой"; Истец) обратилось в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Трансремстрой" (далее – ООО "Трансремстрой"; Ответчик) о взыскании 6 974 206 рублей 65 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, в том числе 2 254 788, 56 рублей за просрочку исполнения обязательств по договору  №01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. и 4 719 417, 89 рублей  по договору №241014/СП от 24.12.2014 г.

Ответчик, извещенный надлежащим образом, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), рассматривает дело в отсутствие представителя Ответчика.

До рассмотрения дела по существу, Истец в порядке статьи 49 АПК РФ уточнил заявленные требования, уменьшив сумму процентов за пользование чужими денежными средствами до  3 949 166 рублей 88 копеек, в том числе 1 258 907 рублей 61 копейки по договору №01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. и 2 690 259 рублей 27 копеек по договору №241014/СП от 24.12.2014 г.

Судом приняты к рассмотрению уточненные исковые требования.

В судебном заседании представитель Истца поддержал заявленные исковые требования с учетом уточнений.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает, что  исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

Как следует из материалов дела, между ООО «АрктикЭнергоСтрой» и ООО «Трансремстрой» подписан Договор субподряда № 01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. Согласно пункту 2.1. Договора Генподрядчик (ООО «Трансремстрой») поручает, принимает и оплачивает, а Субподрядчик (ООО «АрктикЭнергоСтрой») в счет оговоренной Статьей 6 Договора стоимости выполняет за свой риск, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций Работы по строительству объектов обустройства участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения на полное развитие с выделением пускового комплекса (20 скважин). Полное развитие: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов газовых скважин №1, №2, линий электропередач воздушных к КГС №1, №2, обустройство кустов газовых скважин №1, №2» в соответствии с условиями Договора и Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта (Приложение № 1 к Договору) и передачи его Генподрядчику в эксплуатацию в сроки, указанные в Статье 4 Договора, для принятия и оплаты.

Пунктом 3.3.1. Договора предусмотрена обязанность Генподрядчика в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Субподрядчика осмотреть и принять выполненный объем Работ (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, незамедлительно заявить об этом Субподрядчику. Кроме того, положения п. 3.3.2. Договора указывают на обязанность Генподрядчика оплатить фактически выполненные объемы Работ в срок и в порядке, установленные Договором.

Положениями пункта 6.2. договора предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

Текущие платежи за фактически выполненные Работы по этапам производятся Генподрядчиком путем перечисления в безналичной форме денежных средств в российских рублях на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки Работ в размере 100% (ста процентов) от стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ при предоставлении следующих документов:

- Акта сдачи-приемки выполненных работ по    форме    КС-2,    подписанный Субподрядчиком, Генподрядчиком и Техническим надзором - в 4-х экземплярах;

- Исполнительной документации на объем выполненных Работ;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанной Субподрядчиком и Генподрядчиком - в 4-х экземплярах;

- Отчета о расходе Материалов, поставленных Генподрядчиком по форме М-29, подписанного Генподрядчиком, Субподрядчиком и Техническим надзором;

- Акта   смонтированного   оборудования,   подписанного   Генподрядчиком, Субподрядчиком и Техническим надзором;

- Акта   сверки   по   остаткам   материалов   и   оборудования,   подписанного Генподрядчиком и Субподрядчиком;

- Оригинала счета-фактуры Субподрядчика на фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы, оформленного в соответствии с законодательством РФ:

- Счета Субподрядчика на 100% (Сто процентов) стоимости выполненных и принятых Генподрядчиком Работ.

В рамках указанного договора Субподрядчиком в январе 2017 года выполнены работы, о чем составлены соответствующие акты формы КС-2 за номерами с 1 по 10. Стоимость работ согласно указанным актам и справке № 8 от 31.01.2017 г. о стоимости выполненных работ и затрат составила 7 840 315 руб. 30 коп.

До настоящего момента выполненные работы не оплачены, акты о приемке выполненных работ (формы КС-2) с 1 по 10 от 31.01.2017 г. и справка (Формы КС-3) № 8 от 31.01.2017 г. первым заместителем генерального директора ООО «Трансремстрой» ФИО2 не подписаны.

При этом п. 19.1. Договора, стороны согласовали, что «Каждая сторона должна исполнить свои обязательства, вытекающие из Договора, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможные содействия в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ».

Учитывая, что Генподрядчиком была допущена просрочка оплаты выполненных Субподрядчиком работ и руководствуясь п. 20.4. Договора, ООО «АрктикЭнергоСтрой» 10.04.2017 г. направила в адрес ответчика претензию с требованием о погашении указанной задолженности по договору № 01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. Ответа на претензию не последовало. В связи с чем, ООО «АрктикЭнергоСтрой» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд ЯНАО с иском к ООО «Трансремстрой» о взыскании задолженности за выполненные по договору № 01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. работы.

08.09.2017 г. Арбитражный суд ЯНАО при рассмотрении дела № А81-3968/2017 взыскал с ООО «Трансремстрой» в пользу ООО «АрктикЭнергоСтрой» задолженность по договору подряда №01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. в размере 7 840 315 рублей 30 копеек. Указанное решение суда вступило в законную силу.

До настоящего момента задолженность по решению Арбитражного суда ЯНАО по делу № А81-3968/2017 от 08.09.2017 г. ответчиком не погашена, в связи с чем Истцом в порядке ст. 395 ГК РФ заявлено требование о взыскании с Ответчика уплаты процентов за период пользование денежными средствами с 02.03.2017 г. по 06.03.2019 г. в размере 1 258 907 рублей 61 копейки.

Также между ООО «АрктикЭнергоСтрой» и ООО «Трансремстрой» подписан Договор субподряда № 241014/СП от 24.12.2014 г. Согласно пункту 2.1. Договора Генподрядчик (ООО «Трансремстрой») поручает, принимает и оплачивает, а Субподрядчик (ООО «АрктикЭнергоСтрой») в счет оговоренной Статьей 6 Договора стоимости выполняет за свой риск, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций Работы по строительству объектов обустройства участка 1А Ачимовских отложений Уренгойского месторождения на полное развитие с выделением пускового комплекса (20 скважин), Полное развитие: «Строительство трубопроводов сбора и транспорта газа с кустов газовых скважин №12, №14, линий электропередач воздушных к КГС №12, №14, обустройство кустов газовых скважин №12, №14» в соответствии с условиями Договора и Проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения Объекта (Приложение № 1 к Договору) и передачи его Генподрядчику в эксплуатацию в сроки, указанные в Статье 4 Договора, для принятия и оплаты.

Пунктом 3.3.1. Договора предусмотрена обязанность Генподрядчика в сроки и в порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Субподрядчика осмотреть и принять выполненный объем Работ (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе, незамедлительно заявить об этом Субподрядчику. Кроме того, положения п. 3.3.2. Договора указывают на обязанность Генподрядчика оплатить фактически выполненные объемы Работ в срок и в порядке, установленные Договором.

Положениями пункта 6.3. договора предусмотрено, что оплата выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

Текущие платежи за фактически выполненные Работы по этапам производятся Генподрядчиком путем перечисления в безналичной форме денежных средств в российских рублях на расчетный счет Субподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней после приемки Работ в размере 95 (девяносто пяти) % от стоимости выполненных и принятых Генподрядчиком Работ при предоставлении следующих документов:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанный Субподрядчиком, Генподрядчиком и Техническим надзором - в 4-х экземплярах;

- Исполнительная документация на объем выполненных Работ;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанная Субподрядчиком и Генподрядчиком - в 4-х экземплярах;

- Отчет о расходе Материалов, поставленных Генподрядчиком по форме М-29, подписанный Генподрядчиком, Субподрядчиком и Техническим надзором;

- Акт смонтированного оборудования, подписанного Генподрядчиком и Субподрядчиком и Техническим надзором;

- Акт сверки по остаткам материалов и оборудования, подписанного Генподрядчиком и Субподрядчиком;

- Оригинал счета-фактуры Субподрядчика на фактически выполненные и принятые Генподрядчиком работы оформленной в соответствии с Законодательством РФ;

- Оригинал счета Субподрядчика на 95% стоимости выполненных и принятых Подрядчиком работ.

При этом, выплата 5% от общей стоимости Договора, которая признается залогом для надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, осуществляется Генподрядчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после представления Субподрядчиком подрядчику следующих документов:

- Счет Субподрядчика на подлежащие выплате суммы в 3 (трех) экземплярах,

- Оригинал Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, подписанный всеми членами Приемочной комиссии без замечаний и утвержденный уполномоченными органами - в 6 (шести) экземплярах,

- Акт сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов по выполненным Работам, подписанный Генподрядчиком и Субподрядчиком - в 3 (трех) экземплярах,

- Акт, составленный в произвольной форме, подтверждающий, что Субподрядчик полностью выполнил Работы по Договору, и что все претензии Субподрядчика по Работам удовлетворены после осуществления окончательного платежа; что имущество Генподрядчика или имущество, использованное в связи с выполнением Работ, не является предметом неудовлетворенного права удержания или предъявления претензий, связанных с выполнением Работ; что Субподрядчик отказывается от всех прав удержания в отношении имущества Генподрядчика в связи с выполнением Работ.

- Акт приема передачи материалов подрядчика неиспользованных при производстве Работ по Договору.

- Акт о приемке - сдачи земель и земельных участков, утвержденного Приказом Администрации Пуровского района (оформляется Субподрядчиком по доверенности генподрядчика в счет стоимости Работ по Договору).

В рамках указанного договора Субподрядчиком были выполнены, а Подрядчиком приняты следующие работы: 31.03.2016 г. между сторонами подписаны акты (формы КС-2) за номерами с 1 по 23 о приемке выполненных работ за период с 01.03.2016 г. по 31.03.2016 г. Стоимость работ согласно указанным актам и справке № 6 от 31.03.2016 г. о стоимости выполненных работ и затрат составила 24 916 824 руб. 54 коп. Срок оплаты работ: через 30 календарных дней, то есть не позднее 30 апреля 2016 года.

24.06.2016 г. Генподрядчик частично оплатил стоимость фактически выполненных работ и затрат, сумма частичной оплаты составила 5 000 000 руб. При этом остаток задолженности за работы, выполненные в марте 2016 года, в сумме 19 925 824,54 руб. Генподрядчиком до настоящего момента не оплачен.

Оговоренные в п. 2.1. Договора 241014/СП Работы выполнены ООО «АрктикЭнергоСтрой» в полном объеме и приняты Генподрядчиком - ООО «Трансремстрой» без замечаний, разногласий по объему работ и их стоимости у сторон нет, что подтверждает подписанный без замечаний акт сверки от 05.12.2016 г. Соответственно, у Генподрядчика отсутствуют основания для не выплаты 5% стоимости Работ, удерживаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору. Надлежащее исполнение фактически признано ООО «Трансремстрой».

При этом п. 18.1. Договора, стороны согласовали, что «Каждая сторона должна исполнить свои обязательства, вытекающие из Договора, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможные содействия в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ».

Учитывая, что Генподрядчиком была допущена просрочка оплаты выполненных Субподрядчиком работ и руководствуясь п. 19.4. Договора, ООО «АрктикЭнергоСтрой» 10.04.2017 г. направила в адрес ответчика претензию с требованием о погашении указанной задолженности по договору № 241014/СП от 24.12.2014 г. Ответа на претензию не последовало. В связи с чем, ООО «АрктикЭнергоСтрой» было вынуждено обратиться в Арбитражный суд ЯНАО с иском к ООО «Трансремстрой» о взыскании задолженности за выполненные по договору № 241014/СП от 24.12.2014 г. работы.

17.09.2017 г. Арбитражный суд ЯНАО при рассмотрении дела № А81-4000/2017 взыскал с ООО «Трансремстрой» в пользу ООО «АрктикЭнергоСтрой» задолженность по договору подряда № 241014/СП от 24.12.2014 г. в размере 22 139 774 руб. 71 коп., из которых: 19 925 824 руб. 54 коп. задолженность и 2 213 950 руб. 17 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами исчисленные на сумму долга за период с 30.04.2016 г. по 08.06.2017 г. Указанное решение суда вступило в законную силу.

До настоящего момента задолженность по решению Арбитражного суда ЯНАО по делу № А81-4000/2017 от 17.09.2017 г. Ответчиком не погашена, в связи с чем Истцом предъявлено требование в порядке ст. 395 ГК РФ о взыскании с Ответчика процентов за период пользование денежными средствами с 09.06.2017 г. по 06.03.2019 г. в размере 2 690 259 рублей 27 копеек.

Удовлетворяя, заявленные исковые требования, суд руководствуется следующим.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

 Следовательно, наличие у Ответчика неисполненного денежного обязательства по договорам  №01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г. и №241014/СП от 24.12.2014 г., не подлежит повторному доказыванию.

На основании частей 1,2 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, а также оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со статьей 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Как следует из пункта 50 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление № 7) со дня просрочки исполнения возникших из договоров денежных обязательств начисляются проценты, указанные в статье 395 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 37 Постановления № 7 проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договор, другие сделки, причинение вреда, неосновательное обогащение или иные основания, указанные в Гражданском кодексе РФ).

В рамках настоящего иска Истец предъявил требование о взыскании процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ).

Расчет процентов судом проверен, требование о взыскании процентов заявлено правомерно, Ответчиком расчет не оспорен, возражений не представлено, вследствие чего предъявленные к взысканию проценты подлежат взысканию с Ответчика в пользу Истца.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Учитывая уменьшение исковых требований, излишне уплаченная сумма госпошлины подлежит возврату Истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Трансремстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес (место нахождения): 123592, 

<

...>, помещение ХХ, эт. 6, комн. 8,9; дата государственной регистрации 26.11.1998) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АрктикЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; адрес (место нахождения): 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, д. 1, корп. 1Б, оф. 8; дата государственной регистрации 18.02.2013) 1 258 907 рублей 61 копейку процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №01/ТРС/2014 от 01.04.2014 г., 2 690 259 рублей 27 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №241014/СП от 24.12.2014 г. и 42 746 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Всего взыскать – 3 991 912 рублей 88 копеек.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АрктикЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 15 125 рублей 03 копейки государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручениям № 3800 от 24.12.2018.

3. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы  в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья

С.В. Соколов