22_666080  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000  тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-664/2017

г. Южно-Сахалинск

14 июня 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «Мира» (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании 3 927 464 рублей неустойки,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Исковые требования муниципального казенного учреждения городского  округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства»  удовлетворить в части.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- коммерческая фирма «Мира» в пользу муниципального казенного  учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление  капитального строительства» 785 539 рублей 78 копеек неустойки.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- коммерческая фирма «Мира» в доход федерального бюджета 42 637 рублей  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в  кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.  

Судья М.В. Зуев