АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-2052/2019 «12» ноября 2019 г. 

Судья Арбитражного суда Воронежской области Стеганцев А.И.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Департамента  строительной политики Воронежской области, г. Воронеж  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая  эра», г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки, штрафа 

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью  «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к Департаменту строительной политики Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки 

Руководствуясь ст.ст. 65, 110, 163, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Департамента строительной политики  Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) удовлетворить полностью.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) в пользу Департамента строительной политики  Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) неустойку в размере 994,02 руб., штраф в размере 26 723,18  руб.  

В удовлетворении встречного искового заявления общества с  ограниченной ответственностью «Медицинский центр «Новая эра»,  

г. Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Медицинский центр «Новая эра», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 3 000 руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его  принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение  двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд  Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд,  принявший решение.  

Судья А.И. Стеганцев