38_6348192 

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-46886/17

16 октября 2017 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола  судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по  исковому заявлению  

МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО СК  "ЮНИТЕК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

- взыскать с ООО «Строительная компания «Юнитек» в пользу Муниципального автономного  учреждения культуры городского поселения Наро-Фоминск «Городской Дворец культуры  «Созвездие» неустойку (пени) по Договору от 01.09.2013 за нарушение обязательств в размере 1 782  000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 820 руб.;  

- обязать ООО «Строительная компания «Юнитек» вернуть МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ"  исполнительную документацию, проектно-сметную документацию, рабочий проект в течение месяца  со дня вступления решения суда в законную силу,  

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно  протоколу судебного заседания,  

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ" удовлетворить.  

Взыскать с ООО «Строительная компания «Юнитек» в пользу Муниципального автономного  учреждения культуры городского поселения Наро-Фоминск «Городской Дворец культуры  «Созвездие» неустойку (пени) по Договору от 01.09.2013 за нарушение обязательств в размере 1 782  000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 820 руб.  

Обязать ООО «Строительная компания «Юнитек» вернуть МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ"  исполнительную документацию, проектно-сметную документацию, рабочий проект в течение месяца  со дня вступления решения суда в законную силу.  

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном  апелляционном суде.  

Судья  Т.Ш. Кулматов