АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-1690/2018

г. Йошкар-Ола

23» мая 2018 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Фурзиковой Е.Г. 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания  секретарем ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Чеб-Проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ответчику Республике Марий Эл в лице Министерства строительства, архитек- туры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл и Министерства финансов Республики Марий Эл  

о взыскании неустойки с участием представителей: от истца – не явился, извещен по правилам статьи 

от ответчика, РМЭ в лице Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйств РМЭ, – ФИО2 по доверенности,  

от ответчика, РМЭ в лице Минфина РМЭ, – ФИО3 по доверенности,  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Республики Марий Эл в лице Министерства строительства, архи- тектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл за счет каз- ны Республики Марий Эл в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Чеб-Проект» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в сумме 27 357  руб. 89 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2000  руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья Е.Г. Фурзикова