АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-6414/2024

город Саратов

29 июля 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Приоритет» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город  Саратов, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, город Энгельс, задолженность по  договору подряда № И-1-2-7 от 04.02.2021 в размере 8615 руб. 20 коп., проценты за  пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 29.07.2024 в размере  1813 руб. 02 коп., и далее, начиная с 30.07.2024, исходя из расчета действующей на день  исполнения судебного акта ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком  Российской Федерации, начисленной на сумму долга в размере 8615 руб. 20 коп. за каждый  день просрочки по день фактической уплаты долга.  

В остальной части первоначального иска отказать. 

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, город Энгельс, в пользу общества  с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний  «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов, неустойку за  нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № И-1-2-7 от 04.02.2021 в  размере 353 117 руб. 27 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в  размере 6008 руб. 47 коп., почтовые расходы 43 руб. 23 коп.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, город Энгельс, в пользу общества  с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний  «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Саратов расходы по оплате  судебной экспертизы по первоначальному иску 52 506 руб. 67 коп.  

Произвести зачет встречных и первоначальных требований.  

В результате зачета окончательно взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Приоритет» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская  область, город Энгельс, в пользу общества с ограниченной ответственностью  Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>), город Саратов, денежные средства в общем размере 401 247 руб. 42 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), Саратовская область, город Энгельс, в доход  федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере  16 163 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город  Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному  иску в размере 254 руб.  

Довзыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город  Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в  размере 19 189 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по  истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд  Саратовской области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1