АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

Дело № А48 – 3607/2023 

г. Орёл 17 октября 2023 года 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чернышовой  А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Открытого  акционерного общества «Сосновка» (303805, Орловская область, Ливенский район, с.  Сосновка, ул. Центральная, д. 4, ОГРН 1035715000650, ИНН 5715004115) к Обществу с  ограниченной ответственностью «Новые технологии» (303850, Россия, Орловская обл.,  город Ливны, ул. Гражданская, д. 40, этаж 3, ОГРН: 1175749000844, ИНН: 5702013592) о  взыскании задолженности по договору подряда б/н от 22.07.2021 в размере 680 400 руб.  00 коп., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 234 080 руб. 00 коп., о  расторжении договора подряда от 22 июля 2021 года (с учетом принятых судом  уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ),  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Расторгнуть договор подряда без номера от 22 июля 2021 года, заключенный  между Обществом с ограниченной ответственностью «Новые технологии» и Открытым  акционерным обществом «Сосновка».  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии»  (303850, Россия, Орловская обл., город Ливны, ул. Гражданская, д. 40, этаж 3, ОГРН:  1175749000844, ИНН: 5702013592) в пользу Открытого акционерного общества  «Сосновка» (303805, Орловская область, Ливенский район, с. Сосновка, ул. Центральная,  д. 4, ОГРН 1035715000650, ИНН 5715004115) сумму неотработанного аванса в размере  680 400 руб. 00 коп., пени за просрочку исполнения обязательств в размере 234 080 руб.  

00 коп. за период с 02.11.2021 по 31.03.2022 и за период с 02.10.2022 по 31.08.2023, а  также взыскать 17 930 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя. 

Разъяснить, что в соответствии с ч. 3 ст. 319 АПК РФ исполнительный лист  выдается по ходатайству взыскателя.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новые технологии»  (303850, Россия, Орловская обл., город Ливны, ул. Гражданская, д. 40, этаж 3, ОГРН:  1175749000844, ИНН: 5702013592) в доход федерального бюджета РФ государственную  пошлину в размере 9 360 руб. 00 коп.  

Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения суда в  законную силу.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца с даты его принятия.  

Судья А.Г. Кудряшова