116/2018-149302(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Дело № А 57-11085/2018  23 августа 2018 года  

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи О.И.Лузиной , при ведении протокола  

судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Федерального государственного  бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства  

обороны РФ, г. Москва 

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное Военно-Строительное  Управление № 5», г. Саратов  

о взыскании задолженности за март 2018 года на сумму 331 200,70 руб. по договору  

теплоснабжении № 03-09-64-01-065; неустойки за период с 23.04.2018 года по 25.05.2018 года  в размере 2 641,33 руб.;  

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от ответчика - не явился, уведомлен п/ув № 313545 

руководствуясь статьями 49,110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное Военно-

Строительное Управление № 5», г. Саратов пользу Федерального государственного  бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства  

обороны РФ, г. Москва, неустойку за период с 23. 01.06.2018г. в размере 3 201,61 руб.,  Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное Военно- Строительное Управление № 5», г. Саратов в доход бюджета РФ расходы по оплате  

государственной пошлины в размере 2 000 руб.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме, через Арбитражный суд Саратовской области. 

 Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что информация о принятых по делу  судебных актах размещается на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области -  

http://www.saratov.arbitr.ru., а также в информационных киосках, расположенных в здании  арбитражного суда.  

 Направить решение арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с  требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

Судья Арбитражного суда Саратовской области О.И. Лузина