ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-5557/2021

Дело № А41-83208/2020

18 мая 2021 года

г. Москва

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Марченковой Н.В.,

рассмотрев апелляционную жалобу истца на решение Арбитражного суда Московской области от 09.03.2021 по делу № А41-83208/2020, рассмотренному в порядке упрощенного производства по исковому заявлению АО «Мособлэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО «СМУ-77» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 763 200 руб. – неустойки по договору подряда № 470/19-ДКС от 15.10.2019 г., начисленной за период с 10.01.2020 по 30.09.2020, неустойки, исчисленной на день вынесения решения суда и до момента фактического исполнения обязательства, 

УСТАНОВИЛ:

АО «Мособлэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «СМУ-77» взыскании 763 200 руб. – неустойки по договору подряда № 470/19-ДКС от 15.10.2019 г., начисленной за период с 10.01.2020 по 30.09.2020, неустойки, исчисленной на день вынесения решения суда и до момента фактического исполнения обязательства.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Не согласившись с решением суда,  ООО «СМУ-77» обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, а также нарушены нормы материального и процессуального права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба заявителя рассмотрена в соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ без вызова сторон. 

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Десятого арбитражного апелляционного суда (www.10aas.arbitr.ru) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

12 апреля 2021 года до вынесения судом апелляционной инстанции постановления представители сторон заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, представили суду подлинный текст мирового соглашения подписанного сторонами, просили его утвердить.

Текст мирового соглашения приобщен к материалам дела.

Полномочия лиц, подписавших представленное мировое соглашение, апелляционным судом проверены.

На основании части 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 названного Кодекса. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта (часть 1 статьи 139 АПК РФ).

Согласно части 2 статьи 140 АПК РФ мировое оглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

В соответствии с частью 5 статьи 49, части 3 статьи 139, части 6 статьи 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Поскольку представленное сторонами мировое соглашение соответствует требованиям статьи 140 АПК РФ, подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц, оно подлежит утверждению арбитражным судом.

Частью 2 статьи 150 АПК РФ установлено, что арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Сторонам известны последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения в судебном порядке, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, что отражено в тексте мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения принятый по делу судебный акт - решение Арбитражного суда Московской области от 09.03.2021, подлежит отмене, а производство по делу - прекращению на основании части 2 статьи 150 АПК РФ.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации из федерального бюджета АО «Мособлэнерго» подлежит возврату 50% государственной пошлины по иску – 9 132 (девять тысяч сто тридцать два) рубля 00 копеек, уплаченной по платежному поручению № 7948 от 06 ноября 2020 года. Также возврату подлежит излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1 440 (одна тысяча четыреста сорок) рублей 00 копеек по тому же платежному поручению.

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 09.03.2021 по делу № А41-83208/2020 отменить. 

Утвердить заключенное сторонами мировое соглашение от 05 апреля 2021 года на согласованных условиях: 

«АО «Мособлэнерго» в лице представителя ФИО1, действующей на основании доверенности №121-2020 от 29.05.2020, именуемое в дальнейшем «Истец», с одной стороны, и

ООО «СМУ-77» в лице представителя ФИО2, действующего на основании доверенности № 15 от 24.12.2020, именуемое в дальнейшем «Ответчик», с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", в целях урегулирования спора по делу № А41-83208/2020 (далее - Дело) о взыскании с ООО «СМУ-77» в пользу АО «Мособлэнерго»:

        неустойки за нарушение срока работ по договору подряда № 470/19-ДКС от 15.10.2019 (далее - Договор) за период с 10.01.2020 по 30.09.2020 (265 дней) в сумме 763 200,00 руб. расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 264,00 руб. а так же неустойку, исчисленную судом на дату вынесения решения суда и неустойку до момента фактического исполнения обязательств ООО «СМУ-77» по Договору;

        возврате АО «Мособлэнерго» излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 1 440,00 руб.

Руководствуясь ст.ст. 139-142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ), Стороны заключили настоящее мировое соглашение (далее - Мировое соглашение) о нижеследующем:

1.        Стороны признают, что период просрочки исполнения обязательств по Договору Ответчиком составляет 58 дней.

2.        Ответчик обязуется оплатить Истцу неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору за период, указанный в п. 1 Мирового соглашения в размере 55 986 (пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) руб. 88 коп. до 30.04.2021

по реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 500301001, № 40702810492000006024, Банк «ГПБ» (АО) г. Москва, БИК 044525823, к/с № 30101810200000000823, ОКПО 78100576, ОГРН 

<

***>.

3.        Неустойка в п. 2 Мирового соглашения рассчитывается по двукратной ключевой ставке Банка России действующей в период просрочки от цены Договора 2 880 000,00 руб. руб. (п. 3.1 Договора).

4.        Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются следующим образом:

        50% уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 9 132,00 руб. Ответчик возмещает Истцу не позднее 30.04.2021 по реквизитам в п. 2. Мирового соглашения;

        50% уплаченной Истцом государственной пошлины в размере 9 132,00 руб. подлежит возврату из федерального бюджета.

        излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 1 440,00 руб. возвращается АО «Мособлэнерго» из федерального буджета.

Расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные расходы (за исключением государственной пошлины), прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.

5.        Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Истца.

6.        Истец отказывается от исковых требований в части суммы неустойки, превышающей сумму, указанную в п. 2 Мирового соглашения.

7.        В случае нарушения сроков платежей и/или ненадлежащего исполнения Ответчиком обязательств, установленных в пунктах 2 и 4 Мирового соглашения, условия пунктов 2 и 3 Мирового соглашения не применяются и с Ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 167 040,00 руб. из расчета: 0,1 % от цены Договора (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки исполнения Ответчиком обязательств по Договору за период просрочки в п. 1 Мирового соглашения. Истец вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное взыскание указанной в настоящем пункте денежной суммы и расходов по оплате государственной пошлины.

8.        Стороны подтверждают, что им известно о том, что в силу ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

9.        Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого Арбитражным судом по ходатайству Истца.

10.   Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Возвратить из федерального бюджета АО «Мособлэнерго» государственную пошлину по иску в сумме 10 572 (десять тысяч пятьсот семьдесят два) рубля уплаченной по платежному поручению № 7948 от 06 ноября 2020 года.

Производство по делу прекратить.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.

 

Председательствующий cудья

 

     Н.В. Марченкова