Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-139562/24-96-950

08 октября 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 26.09.2024

Полный текст решения изготовлен  08.10.2024

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания Анпиловой Э.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТЕХ СЕРВИС" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.04.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 771501001, 127018, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, УЛ СТРЕЛЕЦКАЯ, Д. 6, ПОМЕЩ. 2/2 

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКЛЮЧ" Г.Москва, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.02.2018, ИНН: 

<

***>, КПП: 771901001, 105318, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЛ СЕМЁНОВСКАЯ, Д. 7 

о взыскании 27 761 573 руб. 35 коп. 

при участии: 

от истца: ФИО1 по дов. от 25.04.24г.; диплом; 

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТЕХ СЕРВИС"  (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКЛЮЧ" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании:

- задолженности в размере в размере 26 235 114,50 (двадцать шесть миллионов двести тридцать пять тысяч сто четырнадцать) рублей 50 копеек;

- пени (неустойки) за просрочку оплаты оказанных услуг по Договору в размере 1 526 458,85 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 85 копеек, в качестве.

Истец требования поддержал в полном объеме по основаниям изложенным в иске.

Ответчик не воспользовался предоставленными ему АПК РФ процессуальными правами, отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования истца не оспорил, не предоставил истребованные судом доказательства оплаты задолженности либо ее отсутствия, извещенный надлежащим образом о дате, месте и времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в связи с чем, суд рассматривает спор в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в его отсутствие.

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.

Между сторонами заключён договор оказания услуг, к правоотношениям сторон подлежит применению положения гл. 39 ГК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В силу п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ч. 1 ст. 779 ГК РФ). 

В силу ч. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Как установлено ст. 783 ГК РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Статьей 720 ГК РФ установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

01.12.2021 г., между Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙКЛЮЧ" и Подрядчиком - Обществом с ограниченной ответственностью «Строй Тех Сервис» был заключен Договор подряда № 3-СКЛ на оказание услуг по предоставлению строительной техники и автотранспорта от 01.12.2021 года (далее – Договор).

Согласно п. 1.1. Договора, подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу для проведения строительных работ на объектах Заказчика, связанную с профессиональной областью деятельности Подрядчика (услуги по предоставлению специального автотранспорта и строительных механизмов с обслуживающим персоналом (или без него) (далее - Техника)) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его согласно выставленному Счету (и/или Спецификации).

Пунктом 1.3. Договора определено, что работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком.

Разделом 2 Договора определено:

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами;

2.2. Стоимость работ и объёмов определяется согласно выставленному Счету (и/или Спецификации), которые являются неотъемлемой частью Договора;

2.3. Окончательный расчет Заказчиком по настоящему Договору производится согласно акту выполненных работ по фактически выполненной работе, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 3-х дней после подписания акта выполненных работ.

Положением п. 3.1.2. Договора определено, что Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

В свою очередь, п. 3.2.8. Договора предусмотрена обязанность Заказчика осуществлять оплату выполненных работ по количеству зафиксированных, предусмотренных в документах машино-смен, в основе которых стоит утвержденная сторонами цена машино-часов.

Пунктом 3.2.11. Договора определено, что в течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы (этапа работ) либо по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.

При этом, п. 3.2.12. установлена обязанность Заказчика - оплатить выполненные Подрядчиком работы в сроки, установленные настоящим Договором.

В свою очередь разделом 3 Договора, на Подрядчика, помимо прочего, возложены следующие обязанности:

3.3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора;

3.3.7. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику счет – фактуру, акт-выполненных работ, путевой лист (по форме путевого листа) или сменный рапорт о количестве отработанных машино-часов.

Порядок сдачи и приемки работ определён разделом 4 Договора.

4.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ с приложением первичных документов используемой техники (путевых листов, отрывных талонов путевых листов), счет и счета - фактура, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения;

4.2. Документы на оплату оказанных услуг оформляются Подрядчиком отдельно по каждому объекту с указанием наименования последнего в справке для расчета за выполненные работы (услуги) по форме ЭСМ-7 (акт выполненных работ), счете-фактуре и передаются Заказчику до пятого числа месяца, следующего за отчетным;

4.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 10 дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков;

4.4. Размер платы за оказываемые услуги определяется исходя из стоимости машино-часа работы техники на основании Протокола согласования цены (приложение №1 к настоящему договору);

4.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком до 15-го числа последующего месяца в течение пяти рабочих дней с момента получения им документов, указанных в п. 3.3.7. настоящего Договора;

4.8. Стороны ежегодно производят выверку расчетов и задолженности за оказанные услуги. Акты сверки подписываются руководителями Сторон или главными бухгалтерами и скрепляются печатями.

Подрядчик свои обязательства по Договору выполнил в полном объёме, результаты работ были переданы Заказчику своевременно в срок, что также подтверждается: 

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 191 от 31.12.2021 – 484 062,50 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 2 от 18.01.2022 – 1 320 187,50 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 19 от 03.02.2022 – 1 957 375,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 87 от 18.04.2022 – 2 686 187,50 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 88 от 18.04.2022– 2 152 625,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 89 от 11.05.2022 – 1 909 312,50 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 104 от 05.06.2022 – 1 503 312,50 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 107 от 28.06.2022 – 5 230 000,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 131 от 12.07.2022 – 13 000 000 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 131–2 от 12.07.2022 – 4 860 000,00.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 250 от 30.09.2022 – 5 000 000,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 360 от 20.10.2023 – 5 350 400,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 361 от 20.10.2023 – 4 950 850,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 362 от 20.10.2023 – 3 851 077,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 457 от 31.10.2023 – 1 713 325,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 458 от 31.10.2023 – 1 925 825,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 459 от 31.10.2023 – 2 872 275,00 руб.;

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 463 от 30.11.2023 – 1 471 962,50 руб.; 

- Актом сдачи приёмки выполненных работ № 460 от 28.12.2023 – 1 099 400,00 руб.;

Подрядчик свои обязательства по Договору исполнил в полном объёме, результаты работ были переданы Заказчику своевременно в срок, что также подтверждается вышеуказанными актами сдачи приемки выполненных работ, а также актами сверок взаимных расчетов, подписанных Сторонами, каких-либо возражений в адрес Подрядчика не поступало. В свою очередь Заказчиком выполненные работы, были оплачены частично.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по Договору, что подтверждается подписанным без разногласий актом выполненных работ.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование свои требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований

В силу ч. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату оказанных услуг ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком.

Таким образом, подписанием актов выполненных работ на оспариваемые суммы ответчик подтвердил оказание ему истцом услуг полностью и в срок и отсутствие претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг, о чем имеется соответствующая отметка в актах выполненных работ

Замечания по факту оказания, объему и качеству оказанных истцом услуг, в материалах дела отсутствуют.

Истцом заявлено требование о взыскании пени (неустойки) за просрочку оплаты оказанных услуг по Договору в размере 1 526 458,85 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 85 копеек, в качестве.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Истцом представлен расчёт неустойки. Ответчиком контррасчёт неустойки не представлен. Судом расчёт неустойки истца проверен и признан обоснованным.

В соответствии с п. 4.5. Договор подряда № 3-СКЛ на оказание услуг 

по предоставлению строительной техники и автотранспорта от 01.12.2021 года (далее – Договор), оплата оказанных услуг производится Заказчиком до 15-го числа последующего месяца в течение пяти рабочих дней с момента получения им документов, указанных в п. 3.3.7. настоящего Договора;

Согласно п. 5.4. Договора, в случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик обязуется выплатить Подрядчику пеню в размере 0,1 % от не перечисленной в срок суммы за каждый рабочий день просрочки, но не более 5% от суммы долга. 

Расчет неустойки по Договору в виде пени с учетом ограничения начисляемой суммы процентов: не более 5% от основного долга:

Задолженность:

7 294 062,50 руб.

Начало периода:

01.01.2023

Процент:

0,1 %

Конец периода:

20.06.2024

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 01.01.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

7 294 062,50

01.01.2023

28.06.2023

179

7 294 062,50 × 179 × 0.1% 

1 305 637,19 р.

-2 000 000,00

28.06.2023

Оплата задолженности

5 294 062,50

29.06.2023

28.06.2023

0

5 294 062,50 × 0 × 0.1% 

0,00 р.

-2 294 062,50

28.06.2023

Оплата задолженности

3 000 000,00

29.06.2023

20.06.2024

358

3 000 000,00 × 358 × 0.1% 

1 074 000,00 р.

Итого:

2 379 637,19 р.

но не более 5%

364 703,13 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.10.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

5 350 400,00

20.10.2023

20.06.2024

245

5 350 400,00 × 245 × 0.1% 

1 310 848,00 р.

Итого:

1 310 848,00 р.

но не более 5%

267 520,00 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.10.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

4 950 850,00

20.10.2023

20.06.2024

245

4 950 850,00 × 245 × 0.1% 

1 212 958,25 р.

Итого:

1 212 958,25 р.

но не более 5%

247 542,50 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.10.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

3 851 077,00

20.10.2023

20.06.2024

245

3 851 077,00 × 245 × 0.1% 

943 513,87 р.

Итого:

943 513,87 р.

но не более 5%

192 553,85 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 31.10.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

1 713 325,00

31.10.2023

20.06.2024

234

1 713 325,00 × 234 × 0.1% 

400 918,05 р.

Итого:

400 918,05 р.

но не более 5%

85 666,25 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 31.10.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

1 925 825,00

31.10.2023

20.06.2024

234

1 925 825,00 × 234 × 0.1% 

450 643,05 р.

Итого:

450 643,05 р.

но не более 5%

96 291,25 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 31.10.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

2 872 275,00

31.10.2023

20.06.2024

234

2 872 275,00 × 234 × 0.1% 

672 112,35 р.

Итого:

672 112,35 р.

но не более 5%

143 613,75 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 30.11.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

1 471 962,50

30.11.2023

20.06.2024

204

1 471 962,50 × 204 × 0.1% 

300 280,35 р.

Итого:

300 280,35 р.

но не более 5%

73 598,13 р.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 28.12.2023

Задолженность

Период просрочки

Формула

Проценты

с

по

дней

1 099 400,00

28.12.2023

20.06.2024

176

1 099 400,00 × 176 × 0.1% 

193 494,40 р.

Итого:

193 494,40 р.

но не более 5%

54 970,00 р.

Сумма основного долга: 26 235 114,50 р.

Сумма процентов по всем задолженностям: 1 526 458,85 р.

Расчет неустойки судом проверен, произведён в соответствии с условиями заключенного сторонами договора, требованиями действующего законодательства, ответчиком контррасчет не представлен. Учитывая установленные судом обстоятельства ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств, требования истца в указанной части подлежат удовлетворению.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКЛЮЧ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ТЕХ СЕРВИС" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 26 235 114 руб. 50 коп., неустойку в размере 1 526 458 руб. 85 коп., расходы по уплате государственной пошлины  в сумме 161 808 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                          П.С. Гутник