186/2017-45621(1) 

Пятый арбитражный апелляционный суд ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001 

тел.: (423) 221-09-01, факс (423) 221-09-98 http://5aas.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда апелляционной инстанции

Дело № А59-2028/2017

г. Владивосток

23 ноября 2017 года

Резолютивная часть постановления оглашена 22 ноября 2017 года.  Постановление в полном объеме изготовлено 23 ноября 2017 года.  

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего А.С. Шевченко, судей Д.А. Глебова, С.Б. Култышева, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу страхового акционерного общества «ВСК», апелляционное производство № 05АП-7613/2017 на решение от 28.08.2017 судьи П.Б. Мисилевич по делу № А59-2028/2017 Арбитражного суда Сахалинской области 

по иску (заявлению) заместителя прокурора Сахалинской области  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к муниципальному казенному учреждению «Управление делами  администрации города Южно-Сахалинска»  

(ОГРН 1126501003342, ИНН 6501246990),  

страховому акционерному обществу «ВСК» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), заинтересованное лицо: администрация города Южно-Сахалинска, 

о признании недействительным пункта 7.5 муниципального контракта на  оказание услуг по осуществлению обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) от  12.01.2017 № 029/5-4,  

при участии: 

извещенные надлежащим образом о месте и времени судебного заседания  лица, участвующие в деле, не явились.  

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Сахалинской области, действуя в интересах  муниципального образования городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  обратился в Арбитражный суд Сахалинской области с исковым заявлением к  муниципальному казенному учреждению «Управление делами Городской  Думы города Южно-Сахалинска» (далее по тексту – Учреждение, МКУ  «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска») и  страховому акционерному обществу «ВСК» (далее по тексту – САО «ВСК»)  о признании пункта 7.5 муниципального контракта № 029/5-4 на оказание  услуг по осуществлению обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев транспортных средств от 12.01.2017,  заключенного между МКУ «Управление делами администрации города  Южно-Сахалинска» и САО «ВСК», недействительным.  

 К участию в деле в качестве заинтересованного лица судом первой  инстанции привлечена администрация города Южно-Сахалинска (далее по  тексту – Администрация, заинтересованное лицо).  

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 28.08.2017  исковые требования удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с вынесенным решением, САО «ВСК» обратилось в  апелляционный суд с жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт  отменить. В обоснование своей позиции апеллянт указывает, что положения  Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании  гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее по  тексту – Закон об ОСАГО) не могут распространяться на условия  муниципального контракта, в том числе, определяющие ответственность  сторон за его неисполнение, так как такие контракты регулируются иными  законами. Отмечает, что муниципальный контракт регулирует порядок  гражданско-правовых отношений между ответчиками при осуществлении  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев  транспортных средств, следовательно, довод прокурора о том, что пункт 7.5  муниципального контракта противоречит статье 12 Закона об ОСАГО  ошибочен, так как Закон об ОСАГО регулирует иные правоотношения,  возникшие между страховщиком, владельцем транспортного средства и  потерпевшим, то есть правоотношения при причинении вреда потерпевшему  при использовании транспортного средства, в том числе, при нарушении  страховщиком сроков выплаты страхового возмещения потерпевшему.  Полагает, что нормы закона об ОСАГО являются специальными и  используются для обеспечения исполнения исключительно договоров  страхования ОСАГО и не могут применяться к иным договорам.  

В канцелярию суда администрации города Южно-Сахалинска, МКУ  «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска»,  Прокуратуры Сахалинской области поступили письменные отзывы на  апелляционную жалобу, которые в порядке статьи 262 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ)  приобщены к материалам дела.  

В заседание суда представители лиц, участвующих в деле,  надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного  разбирательства, в том числе с учетом публикации необходимой информации  на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, не явились, что  по смыслу статьи 156 АПК РФ и пункта 5 Постановления Пленума ВАС РФ  от 17.02.2011 № 12 не является препятствием для рассмотрения  апелляционной жалобы.  

 Исследовав и оценив материалы дела, доводы апелляционной жалобы,  отзывов на неё, проверив в порядке статей 266-271 АПК РФ правильность  применения арбитражным судом первой инстанции норм процессуального и  материального права, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для  отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.  

Из материалов дела апелляционным судом установлено, что 12.01.2017  между МКУ «Управление делами администрации города Южно-  Сахалинска» (страхователь) и САО «ВСК» (страховщик) заключен  муниципальный контракт № 029/5-4 на оказание услуг по осуществлению  обязательного страхования гражданской ответственности владельцев  транспортных средств (далее по тексту – контракт).  

В пункте 1.1 контракта указано, что предметом контракта является  оказание услуг по осуществлению обязательного страхования гражданской  ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с  Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании  гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;  «Правилами обязательного страхования гражданской ответственности  владельцев транспортных средств», утвержденными Положением Банка  России 19.09.2014 № 431-П «О правилах обязательного страхования  гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; ст. 429  Гражданского кодекса РФ; «Страховыми тарифами по обязательному  страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных  

средств, их структурой и порядком применения страховщиками при  определении страховой премии», утвержденными Указанием Банка России  от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых  тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре  страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при  определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств».  

В силу пункта 2.1 контракта объектом обязательного страхования по  контракту являются имущественные интересы, связанные с риском  гражданской ответственности владельца транспортного средства  (страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие причинения  вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании  указанного в Полисе транспортного средства на территории Российской  Федерации.  

Согласно пунктам 5.1, 5.2 контракта, настоящий контракт вступает в  силу со дня его подписания и действует по 31.12.2017 с сохранением  обязательств до окончания сроков действия страховых полисов. Срок  действия страховых полисов, выданных в рамках исполнения настоящего  контракта на каждое транспортное средство, составляет один год (12  месяцев) и указывается в каждом полисе.  

В соответствии с пунктом 4.5 контракта финансирование по  настоящему контракту производится за счет средств бюджета городского  округа «Город Южно-Сахалинск».  

Согласно пункту 7.4 контракта в случае просрочки исполнения  страховщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных  случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения страховщиком  обязательств, предусмотренных контрактом, страхователь направляет  страховщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

В силу пункта 7.5 контракта пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения страховщиком обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного контрактом срока исполнения обязательства, и  устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации от 25 ноября 2013  года № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  страховщиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена  контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок  страховщиком обязательства по контракту, определяемая на основании  документа о приемке оказанных услуг, в том числе отдельных этапов  исполнения контракта; С - размер ставки.  

Размер ставки определяется по формуле: С = Сцб х ДП, где: Сцб -  размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком  Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом  коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.  

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК х 100 %, где:  ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по  контракту (количество дней).  

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый  день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования,  установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты  пени.  

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за  каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки  

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской  Федерации на дату уплаты пени.  

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за  каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки  рефинансирования, установленной Центральным банком Российской  Федерации на дату уплаты пени».  

Ссылаясь на несоответствие пункта 7.5 контракта требованиям пункта  21 статьи 12 Закона об ОСАГО, прокурор в интересах муниципального  образования Городского округа «Город Южно-Сахалинск» обратился в  Арбитражный суд Сахалинской области с настоящим иском.  

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правомерно  исходил из следующего.  

 Согласно части 1 статьи 52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в  арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок,  совершенных органами государственной власти РФ, органами  государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,  государственными и муниципальными унитарными предприятиями,  государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в  уставном капитале (фонде) которых есть доля участия РФ, доля участия  субъектов РФ, доля участия муниципальных образований.  

В силу пункта 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее по тексту - ГК РФ) сделка, нарушающая требования закона  или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы  либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из  закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться  другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.  

Пунктом 4 статьи 421 ГК РФ установлено, что условия договора  определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание  

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми  актами.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 422 ГК РФ договор должен  соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом  и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент  его заключения.  

 Из требований прокурора следует, что в пункте 7.5 контракта  сторонами предусмотрена ответственность страховщика за нарушение срока  выплаты страхового возмещения и за несоблюдение срока направления  потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате в меньшем  размере, чем это установлено в пункте 21 статьи 12 Закона об ОСАГО.  

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может  обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника,  поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами,  предусмотренными законом или договором.  

 В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом,  пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,  которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки  исполнения.  

Порядок заключения контрактов на поставку товаров для  государственных и муниципальных нужд регулируется Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных  нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).  

Согласно части 4 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт  включается обязательное условие об ответственности заказчика и  поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.  

В соответствии с частью 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в  случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных  контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,  предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику,  исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

В силу пункта 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ пеня  начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом  срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере,  определенном в порядке, установленном Правительством Российской  Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты  пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации  от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных  поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Таким образом, в пункте 7.5 контракта установлена ответственность  страховщика, предусмотренная статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Однако, из пункта 1.1 контракта следует, что предметом  муниципального контракта от 12.01.2017 является предоставление  страховщиком услуги обязательного страхования гражданской  ответственности страхователя как владельца транспортных средств.  

Вопросы страхования гражданской ответственности владельцев  автотранспортных средств регулируются Законом об ОСАГО.  

Согласно статье 1 Закона об ОСАГО договор обязательного  страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную  

договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в  договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим  причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или  имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной  договором суммы (страховой суммы).  

Договор обязательного страхования заключается в порядке и на  условиях, которые предусмотрены указанным Федеральным законом, и  является публичным.  

Исходя из изложенного, условия муниципального контракта от  15.03.2017 должны соответствовать требованиям Закона об ОСАГО,  являющегося специальным нормативным правовым актом, регулирующим  правоотношения в сфере страхования гражданской ответственности  владельцев транспортных средств.  

Норма статьи 12 Закона об ОСАГО устанавливает порядок  определения размера страховой выплаты, ее осуществления и  ответственность страховщика при несоблюдении срока осуществления  страховой выплаты.  

Так, в силу абзаца 2 пункта 21 статьи 12 Закона об ОСАГО (в редакции,  действовавшей па момент заключения контракта) при несоблюдении срока  осуществления страховой выплаты или возмещения причиненного вреда в  натуре страховщик за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему  неустойку (пеню) в размере одного процента от определенного в  соответствии с настоящим Федеральным законом размера страховой  выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.  

Размер финансовой санкции за несоблюдение срока направления  мотивированного отказа в страховой выплате также определен в пункте 21  статьи 12 Закона об ОСАГО, а именно: при несоблюдении срока направления  потерпевшему мотивированного отказа в страховой выплате страховщик за  каждый день просрочки уплачивает потерпевшему денежные средства в виде  

финансовой санкции в размере 0,05 процента от установленной настоящим  Федеральным законом страховой суммы по виду причиненного вреда  каждому потерпевшему.  

Согласно пункту 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  29.01.2015 № 2 «О применении судами законодательства об обязательном  страховании гражданской ответственности владельцев транспортных  средств» договор обязательного страхования должен соответствовать Закону  об ОСАГО и Правилам страхования, действующим в момент его заключения.  Изменение положений Закона об ОСАГО, Правил страхования после  заключения договора не влечет изменения положений договора (в частности,  о порядке исполнения, сроках действия, существенных условиях), за  исключением случаев, когда закон распространяется на отношения,  возникшие из ранее заключенных договоров (пункты 1 и 2 статьи 422 ГК  РФ).  

Договор обязательного страхования является публичным, заключается  на условиях, предусмотренных Законом об ОСАГО и иными правовыми  актами, принятыми в целях его реализации.  

 В ходе правового анализа приведенных положений законодательства  судом первой инстанции правомерно установлено, что в рассматриваемом  случае ответственность страховщика за неисполнение обязательств по  контракту, заключенному для обеспечения государственных нужд  предусмотрена как Федеральным законом № 44-ФЗ, так и Законом об  ОСАГО. При этом последний носит специальный характер по отношению к  Федеральному закону № 44-ФЗ, устанавливающему, в свою очередь, общие  особенности участия органов государственной власти и местного  самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и  предприятий в гражданско-правовых отношениях именно в целях повышения  эффективности осуществления закупок, обеспечения гласности и  

прозрачности размещения заказов, добросовестной конкуренции,  предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  

В Федеральном законе № 44-ФЗ не учитывается специфика отношений  в сфере страхования, конкретные особенности исполнения договоров в  данной сфере, о чем указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда  Российской Федерации № 3 (2016).  

Исходя из положений пункта 25 статьи 12 Закона об ОСАГО и пункта 2  статьи 426 ГК РФ условия договора обязательного страхования,  противоречащие Закону об ОСАГО и/или Правилам страхования, в том числе  устанавливающие дополнительные основания для освобождения страховой  организации от обязанности произвести страховую выплату, являются  ничтожными (пункт 5 статьи 426 ГК РФ).  

Поскольку пунктот 21 статьи 12 Закона об ОСАГО установлен размер  неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств страховщиком по  договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца  транспортных средств, равный одному проценту от определенного размера  страховой выплаты, то стороны не вправе изменять указанный размер.  

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской  Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений  Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за  нарушение обязательств» также разъяснено, что, если размер неустойки  установлен законом, то в силу пункта 2 статьи 332 Гражданского кодекса  Российской Федерации он не может быть по заранее заключенному  соглашению сторон уменьшен, по может быть увеличен, если такое  увеличение законом не запрещено.  

 В данном случае в пункте 7.5 контракта сторонами предусмотрена  ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты страхового  возмещения в меньшем размере, чем это установлено в пункте 21 статьи 12  Закона об ОСАГО.  

В соответствии с п.п. 74, 75 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых  положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской  Федерации» договор, условия которого противоречат существу  законодательного регулирования соответствующего вида обязательства,  может быть квалифицирован как ничтожный полностью или в  соответствующей части, даже если в законе не содержится прямого указания  на его ничтожность. Сделка, при совершении которой был нарушен явно  выраженный запрет, установленный законом, является ничтожной как  посягающая па публичные интересы.  

В соответствии со статьей 180 ГК РФ недействительность части сделки  не влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить,  что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части.  

В этой связи, принимая во внимание содержание спорного пункта 7.5  контракта в его соотношении с положениями статьи 12 Закона об ОСАГО, а  также учитывая тот факт, что в названном пункте контракта сторонами  предусмотрена ответственность страховщика в меньшем размере, чем это  закреплено в указанной статье Закона об ОСАГО, суд первой инстанции  правомерно удовлетворил требования истца о признании недействительным  пункта 6.3.1 контракта на основании статей 168 и 181 ГК РФ.  

Доводы САО «ВСК» и Учреждения о том, что признание судом пункта  6.3.1 контракта недействительным повлекло за собой исключение из  контракта ответственности за нарушение обязательств, коллегией  отклоняются по следующим основаниям.  

Согласно п. 1 ст. 332 Гражданского кодекса Российской Федерации  кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом  (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее  уплаты соглашением сторон. В пункте 34 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда  Российской Федерации 28.06.2017, разъяснено, что кредитор вправе  требовать уплаты законной неустойки, предусмотренной статьей 34  Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от  25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,  начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом  (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,  поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за  каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее –  Постановление № 1063), независимо от того, предусмотрена ли обязанность  ее уплаты соглашением сторон.  

Таким образом, при несоблюдении срока осуществления страховой  выплаты или возмещения причиненного вреда в натуре, а также при  несоблюдении срока направления потерпевшему мотивированного отказа в  страховой выплате подлежат применению положения п.21 ст.12 Закона об  ОСАГО. В случае нарушения страховщиком иных условий контракта,  подлежит применению ответственность, предусмотренная статьей 34  Федерального закона № 44-ФЗ.  

С учетом изложенного доводы апелляционной жалобы не нашли своего  подтверждения при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.  Следовательно, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и  отмены или изменения обжалуемого судебного акта не имеется.  

Арбитражный суд апелляционной инстанции счел, что выводы суда  первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 АПК РФ на основе  полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с  правильным применением норм материального права. Нарушений норм  

процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием  для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.  

 В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы по оплате  государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя.  

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный  апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 28.08.2017 по  делу № А59-2028/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд  Дальневосточного округа через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение двух месяцев.  

Председательствующий А.С. Шевченко  

Судьи Д.А. Глебов  

 С.Б. Култышев