АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А76-23690/2019

г. Челябинск

22 мая 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 20 мая 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 22 мая 2020 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.Д. Пашкульская,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети», г. Челябинск, ОГРН 

<

***>, 

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Геострой», г. Челябинск, ОГРН 

<

***>,

о взыскании 212 855 руб. 70 коп. 

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети», г. Челябинск (далее – истец, МУП «ЧКТС»), обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Геострой», г. Челябинск (далее – ответчик, ООО «Геострой»), о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию в размере 172 801 руб. 85 коп., неустойки в размере 40 126 руб. 35 коп.. Также заявлено о начислении неустойки по день фактического погашения суммы основного долга.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 03.09.2019 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 05.11.2019 суд в соответствии с частью 5 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В обоснование своих требований истцом приведены доводы о том, что истец оказал ответчику услуги, ответчик же со своей стороны указанные услуги не оплатил, что привело к образованию задолженности.

06.11.2019 в материалы дела от истца поступило ходатайство об уменьшении исковых требований в части взыскания неустойки до 33 859 руб. 65 коп. (л.д. 104). Уменьшение в части взыскания неустойки до 33 859 руб. 65 коп. принято судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

20.05.2020 в материалы дела от истца поступило ходатайство об увеличении исковых требований в части взыскания неустойки до 40 053 руб. 85 коп. (л.д. 137). Увеличение в части взыскания неустойки до 40 053 руб. 85 коп. принято судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований в полном объеме, по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление (л.д. 93, 125), заявив о пропуске срока исковой давности по части заявленных требований.

Стороны в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу ч. 6 ст. 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к производству самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

Копия определения суда о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства от 03.09.2019 получена представителем истца 12.09.2019 (л.д.98), что подтверждается отметкой на почтовом уведомлении.

Копия определения суда о принятии искового заявления к рассмотрению в порядке упрощенного производства от 03.09.2019 получена представителем ответчика 16.09.2019 (л.д.99), что подтверждается отметкой на почтовом уведомлении.

Копия определения суда о рассмотрении заявления по общим правилам искового производства от 05.11.2019 получена представителями сторон  (л.д.118-119), что подтверждается отметками на почтовых уведомлениях.

Таким образом, суд признает сторон извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Кроме того, 25.09.2019 и 28.01.2020 в материалы дела от ответчика поступили отзывы на исковое заявление (л.д.93, 125), а истец неоднократно уточнял исковые требования (л.д. 104, 137).

При таких обстоятельствах, даже не получив вышеуказанные определения суда, стороны знали о начавшемся процессе и дате предварительного и судебных заседаний, но не предприняли никаких действий по получению судебного акта.

Согласно части 1 статьи 9, частям 2 и 3 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий; и должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами и нести процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом, а неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующим и в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.

Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а также лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи (п. 6 ст. 121 АПК РФ).

Таким образом, стороны, извещенные надлежащим образом судом первой инстанции о наличии в производстве суда рассматриваемого дела, во избежание наступления неблагоприятных последствий должны были отслеживать информацию о ходе рассмотрения дела.

Информация о датах, времени и месте предварительного судебного заседания и судебного разбирательства по делу размещена на официальном сайте Арбитражного суда Челябинской области в сети Интернет http://chel.arbitr.ru в соответствии с ч. 1 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается отчетами о публикации судебного акта.

При этом информация о ходе рассмотрения дела своевременно размещалась в сети Интернет на официальном сайте арбитражного суда.

Таким образом, суд признает сторон извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.

Неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (п.п. 3, 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети», г. Челябинск, зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.1996 под основным государственным регистрационным номером 

<

***> (л.д. 135). 

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Геострой», г. Челябинск, зарегистрировано в качестве юридического лица 20.08.2004 под основным государственным регистрационным номером 

<

***> (л.д. 136). 

Как видно из материалов дела ООО «Геострой» на праве собственности принадлежат: жилое помещение № 19 площадью 33,76 кв.м. расположенное по адресу г. Челябинск, ул. Псковская, д. 4А, кадастровый номер 74:36:0306020:952; жилое помещение № 21 площадью 30,6 кв.м. расположенное по адресу г. Челябинск, ул. Псковская, д. 4А, кадастровый номер74:36:0306020:970; жилое помещение № 86 площадью 70,0 кв.м. расположенное по адресу г. Челябинск, пер. Лобинский 10-й, д. 3, кадастровый номер 74:36:0209038:151;  жилое помещение № 83 площадью 69,6 кв.м. расположенное по адресу г. Челябинск, пер. Лобинский 10-й, д. 3, кадастровый номер 74:36:0209038:154, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра  недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, (л.д. 24-25, 29, 35, 41).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.10.2015 по 02.02.2016 истцом ответчику оказаны услуги по теплоснабжению, в обоснование чего истцом в материалы дела представлена сальдовая ведомость за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 26-28).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.01.2016 по 27.01.2016 истцом ответчику оказаны услуги по теплоснабжению, в обоснование чего истцом в материалы дела представлена сальдовая ведомость за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 30-32).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.11.2014 по 31.10.2017 истцом ответчику оказаны услуги по теплоснабжению, в обоснование чего истцом в материалы дела представлена сальдовая ведомость за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 36-40).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.12.2014 по 31.10.2017 истцом ответчику оказаны услуги по теплоснабжению, в обоснование чего истцом в материалы дела представлена сальдовая ведомость за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 42-46).

В соответствии с п.1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В силу пункта 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора, а его условия определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (статья 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которого следует, что совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Договор между сторонами в виде единого документа заключен не был.

Согласно статье 548 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть газом, нефтью и нефтепродуктами, водой и другими товарами, правила о договоре энергоснабжения (статьи 539 - 547 Гражданского кодекса Российской Федерации) применяются, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

В соответствии со статьей 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления.

Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета об ее фактическом потреблении (пункт 1 статьи 541 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под теплопотребляющей установкой понимается устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии; под тепловой сетью - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок; под системой теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

В качестве потребителя тепловой энергии пунктом 9 названной статьи определено лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - Правила № 354), внутридомовые инженерные системы определяются как являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения).

Согласно подпункту «е» пункта 4 Правил № 354 отопление - это подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в пункте 15 приложения 1 к названным правилам.

Согласно пункту 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

При этом абонент обязуется оплачивать принятую от энергоснабжающей организации энергию, количество которой определяется в соответствии с данными об ее фактическом потреблении.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.10.2015 по 02.02.2016 истцом ответчику поставлена тепловая энергия, что подтверждается сальдовой ведомостью за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 26-28).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.01.2016 по 27.01.2016 истцом ответчику поставлена тепловая энергия, что подтверждается сальдовой ведомостью за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 30-32).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.11.2014 по 31.10.2017 ответчику поставлена тепловая энергия, что подтверждается сальдовой ведомостью за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 36-40).

По жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.12.2014 по 31.10.2017 ответчику поставлена тепловая энергия, что подтверждается сальдовой ведомостью за январь 2012 года по январь 2019 года (л.д. 42-46).

Расчет поставленной тепловой энергии (л.д. 6-8, 13) истцом выполнен на основании установленных нормативов на отопление, горячее водоснабжение, потери через изоляцию, в соответствии с действовавшими в спорном периоде тарифами, утвержденными постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Ответчик не оплатил оказанные истцом услуги, задолженность заявленная истцом в иске, составила 172 801 руб. 85 коп.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия № 3988 от 16.10.2018 (л.д. 20), с требованием оплатить задолженность, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Неисполнение ответчиком в досудебном порядке требования об оплате задолженности послужило поводом для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться  надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности относительно заявленных исковых требований (л.д. 93, 125).

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Согласно п. 1 ст. 199 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения (п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса РФ). При этом истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).

Согласно ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Пунктом 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно штемпелю Арбитражного суда Челябинской области исковое заявление поступило в суд 04.07.2019 (л.д. 3).

Как видно из материалов дела, исковые требования заявлены за поставленную тепловую энергию за следующие периоды:

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.10.2015 по 02.02.2016. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд исходит из того, что истец должен был узнать о нарушении своего права в соответствующие периоды не позднее периода с 02.10.2018 по 03.02.2019;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.01.2016 по 27.01.2016. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд исходит из того, что истец должен был узнать о нарушении своего права в соответствующие периоды не позднее периода с 02.01.2019 по 28.01.2019;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.11.2014 по 31.10.2017. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд исходит из того, что истец должен был узнать о нарушении своего права в соответствующие периоды не позднее периода с 02.11.2017 по 01.11.2020;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.12.2014 по 31.10.2017. Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд исходит из того, что истец должен был узнать о нарушении своего права в соответствующие периоды не позднее периода с 02.12.2017 по 01.11.2020.

Учитывая приведенные выше нормы права и обстоятельства дела, иск к ООО «Геострой» считается предъявленным только 04.07.2019, то есть за пределами срока исковой давности по следующим объектам и периодам:

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за весь заявленный период с 01.10.2015 по 02.02.2016;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за весь заявленный период с 01.01.2016 по 27.01.2016;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.03.2014 по 31.05.2016;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.03.2014 по 31.05.2016.

При указанных обстоятельствах, у суда не имеется правовых оснований для удовлетворения исковых требований в следующей части:

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за весь заявленный период с 01.10.2015 по 02.02.2016 в сумме 9 005 руб. 00 коп.;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за весь заявленный период с 01.01.2016 по 27.01.2016 в сумме 111 руб. 41 коп.;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.03.2014 по 31.05.2016 в сумме 39 147 руб. 90 коп.;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.03.2014 по 31.05.2016 в сумме 34 284 руб. 25 коп.

Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.

Таким образом, в отсутствие доказательств оплаты долга, задолженность является обоснованной и подлежащей частичному удовлетворению в следующей части:

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.06.2016 по 31.10.2017 в сумме 45 244 руб. 37 коп.;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 01.06.2016 по 31.10.2017 в сумме 45 008 руб. 92 коп.

Всего в сумме 90 253 руб. 29 коп.

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика пени в размере 40 053 руб. 85 коп., в том числе:

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 11.06.2016 по 05.04.2020 в сумме 19 974 руб. 19 коп.;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> за период с 11.06.2016 по 05.04.2020 в сумме 20 079 руб. 66 коп.

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Согласно пункту 1 статьи 332 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Отсутствие в договоре прямого указания на возможность начисления пени не препятствует теплоснабжающей организации в случае ненадлежащего исполнения потребителем обязанности по оплате производить начисление пени, поскольку Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрена законная неустойка.

В силу пункта 9.4 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» собственники и иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах и жилых домов в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты тепловой энергии, потребляемой ими при получении коммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством.

Согласно пункту 14 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации, лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных настоящей частью размеров пеней не допускается.

Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена.

Из материалов дела и фактических обстоятельств следует, что услуги истцом фактически оказаны, однако имеет место нарушение сроков оплаты. Размер неустойки согласно расчету истца составил 40 053 руб. 85 коп.

Поскольку основное обязательство по оплате оказанных услуг ответчиком не исполнено, начисление неустойки за просрочку оплаты услуг произведено истцом правомерно.

Проанализировав представленный истцом расчет, суд признает его частично неверным по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 207 Гражданского кодекса Российской Федерации с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Учитывая, что истцом частично пропущен срок исковой давности по основному требованию, у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований в следующей части:

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> в отношении неустойки в сумме 111 руб. 52 коп. начисленной на задолженность, возникшую 11.06.2016;

- по жилому помещению, расположенному по адресу: 

<

...> в отношении неустойки в сумме 112 руб. 15 коп. начисленной на задолженность, возникшую 11.06.2016.

В остальной части расчет истца является правильным и принимается судом. 

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки в общей сумме 39 830 руб. 18 коп. В остальной части исковых требований следует отказать.

Оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и снижения размера неустойки суд не находит.

Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действующей с 01.06.2015, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 ст. 333 Кодекса в редакции, действующей с 01.06.2015).

В пункте 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) также указано, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, то снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, добровольного погашения долга полностью или в части на день рассмотрения спора, выполнения ответчиком социально значимых функций, наличия у должника обязанности по уплате процентов за пользование денежными средствами (например, на основании статей 317.1, 809, 823 Гражданского кодекса Российской Федерации) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки (пункт 73 Постановления № 7).

Согласно пункту 74 Постановления № 7, возражая против заявления об уменьшении размера неустойки, кредитор не обязан доказывать возникновение у него убытков (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации), но вправе представлять доказательства того, какие последствия имеют подобные нарушения обязательства для кредитора, действующего при сравнимых обстоятельствах разумно и осмотрительно, например, указать на изменение средних показателей по рынку (процентных ставок по кредитам или рыночных цен на определенные виды товаров в соответствующий период, валютных курсов и т.д.).

Согласно пункту 75 данного Постановления, при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период.

Установив основания для уменьшения размера неустойки, суд снижает сумму неустойки.

Пунктом 77 Постановления № 7 обращено внимание на то, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В материалах дела заявление от ответчика о применении ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствует.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки, начисленной на сумму долга начиная с 06.04.2020 по день фактического погашения суммы основного долга.

В соответствии с пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

Статьей 18 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» установлено, что до 1 января 2021 г. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки (штрафа, пени).

Во исполнение указанной нормы Правительством Российской Федерации принято постановление от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее - постановление № 424), которое вступило в силу со дня его официального опубликования - 6 апреля 2020 г.

Согласно пункту 3 постановления № 424 положения договоров, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, устанавливающие право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов, не применяются до 1 января 2021 г.

Пунктом 4 постановления № 424 также установлено, что положения договоров управления многоквартирными домами, устанавливающие право лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение, не применяются до 1 января 2021 г.

Кроме того, пунктом 5 постановления № 424 приостановлено до 1 января 2021 г. взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Таким образом, приостановлено действие порядка начисления (взыскания) неустоек, предусмотренного законодательством и условиями заключенных договоров (установлен мораторий), как в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, так и в отношении лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, и, соответственно, плательщики освобождены от уплаты неустоек за соответствующий период.

Названный мораторий действует в отношении неустоек (пеней, штрафов), подлежавших начислению за период просрочки с 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г., независимо от расчетного периода (месяца) поставки коммунального ресурса (оказания коммунальных услуг), по оплате которой допущена просрочка, в том числе, если сумма основного долга образовалась до 6 апреля 2020 г., если законом или правовым актом не будет установлен иной срок окончания моратория.

Правила о приостановлении начисления неустоек по смыслу пунктов 3 - 5 постановления № 424 действуют вне зависимости от места жительства, места пребывания гражданина, местонахождения и места осуществления деятельности юридического лица, а также независимо от введения на территории субъекта Российской Федерации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Неустойка подлежит начислению и взысканию в порядке, установленном жилищным законодательством, законодательством о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, и условиями договоров за весь период просрочки, исключая период действия моратория.

Если решение о взыскании соответствующей неустойки принимается судом до 1 января 2021 г. (или в случае внесения изменений - иной даты окончания моратория на взыскание неустоек), то в резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 6 апреля 2020 г. В части требований о взыскании неустойки до момента фактического исполнения обязательства суд отказывает на основании статьи 10 Закона № 98-ФЗ, пунктов 3 - 5 постановления № 424, как поданных преждевременно (Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020)).

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика неустойки, начисленной на сумму долга начиная с 06.04.2020 по день фактического погашения суммы основного долга удовлетворению не подлежит.

Суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца подтверждаются материалами дела и подлежат частичному удовлетворению, а именно задолженность в размере 90 253 руб. 29  коп., неустойка в размере  39 830 руб. 18 коп.

Госпошлина по настоящему иску с учетом уточнения размера исковых требований составляет 7 257 руб. 00 коп.

При обращении истца с настоящим иском им была уплачена госпошлина в сумме 7 259 руб. 00 коп., что подтверждается платежным поручением № 4189 от 18.06.2019 (л.д. 19).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Поэтому, на ответчика подлежат отнесению расходы  по госпошлине  в сумме 4 435 руб. 31 коп.. (пропорция: 130 092 руб. 47 коп. х 7 257 руб. 00 коп.: 212 855 руб. 70 коп.). Расходы по госпошлине в остальной части относятся на истца.

Излишне оплаченная госпошлина в размере сумме 2 руб. 00 коп. подлежит возврату истцу из средств федерального бюджета.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Геострой», г. Челябинск, в пользу муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети», г. Челябинск, задолженность в размере 90 253 руб. 29  коп., неустойку в размере  39 830 руб. 18 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере  4 435 руб. 31 коп..

В остальной части исковых требований отказать.

Возвратить муниципальному унитарному предприятию «Челябинские коммунальные тепловые сети», г. Челябинск, из доходов Российской Федерации излишне оплаченную госпошлину в сумме 2 руб. 00 коп., перечисленную по платежному поручению №4189 от 18.06.2019, которое остается в материалах дела.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                      Т.Д. Пашкульская