20/2018-32370(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-2629/2017

г. Новосибирск

19 февраля 2018 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Шаховой А.А.,  при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску Администрации Озеро- Карачинского сельсовета Чановского района Новосибирской области (ОГРН  

<

***>), п. Озеро-Карачи Новосибирской области, к обществу с  ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная  организация "Чановская" (ОГРН 

<

***>), р.п. Чаны Новосибирской  области, о взыскании неустойки в размере 1 027 196 рублей 30 копеек,  

по встречному иску о взыскании задолженности в размере 1 115 893  рублей 26 копеек, неустойки в размере 400 918 рублей 68 копеек,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" в пользу  Администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского района  Новосибирской области неустойку в размере 1 027 196 рублей 30 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" в доход  Федерального бюджета государственную пошлину в размере 23 272 рублей.  

По встречному иску: 

Взыскать с Администрации Озеро-Карачинского сельсовета Чановского  района Новосибирской области в пользу общества с ограниченной  

ответственностью сельскохозяйственная строительная организация "Чановская"  1 115 983 рубля 26 копеек долга и 433 153 рубля 49 копеек неустойки.  

В результате зачета взысканных денежных сумм по первоначальному иску  и по встречному иску, взыскать с Администрации Озеро-Карачинского  сельсовета Чановского района Новосибирской области в пользу общества с  ограниченной ответственностью сельскохозяйственная строительная  организация "Чановская" 521 850 рублей 45 копеек.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную  силу.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  сельскохозяйственная строительная организация "Чановская" денежные  средства, перечисленные на депозитный счет Арбитражного суда  Новосибирской области в размере 7 100 рублей по платежному поручению   № 1557140 от 20.06.2017 и 10 000 рублей 00 копеек по платежному поручению   № 1557138 от 20.06.2017.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в  Седьмой Арбитражный апелляционный суд (г.Томск).  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд Западно- Сибирского округа (г.Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его  вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья А.А. Шахова