АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-10816/2017

г. Ставрополь

18 октября 2017 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Касавченко Ю.Ю., рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению  

администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН 1042600684983, ИНН 2614018878, 

 к государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ипатовское  дорожное ремонтно-строительное управление», г. Ипатово, ОГРН 1022602622646,  

ИНН 2608006987, 

о взыскании 968 856 руб. 65 коп. неустойки (уточнение исковых требований от  18.10.2017),  

с участием представителей истца Крылова Н.А. по доверенности № 3418 от  14.08.2017, Муртазалиевой Р.Ш. по доверенности № 2722 от 13.06.2017, представителя  ответчика Ли Н.В. по доверенности № 2/17 от 09.01.2017.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Ставропольского края  

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление», г. Ипатово,  

ОГРН 1022602622646, ИНН 2608006987, в пользу администрации Нефтекумского муни- ципального района Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН 1042600684983,  

ИНН 2614018878, 968 856 руб. 65 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств  по муниципальному контракту № 0121300012716000028-0085922-01 от 19.09.2016.  

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края  «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление», г. Ипатово,  

ОГРН 1022602622646, ИНН 2608006987, в доход федерального бюджета 2 000 руб.  государственной пошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной  жалобы.  

Судья Л.Н. Волошина