а58-

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-404/2021

19 октября 2021 года

город Якутск

Резолютивная часть объявлена 13.10.2021.

Полный текст изготовлен 19.10.2021.

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Николаевой Г.Л., при ведении протокола судебного заседания и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения "Аппарат Департамента градостроительства" городского округа "город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Нью вижн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании               452 777,22 руб.,

с участием представителя истца ФИО2 на основании доверенности № 15 от 09.04.2021 со сроком действия до 31.12.2021 (паспорт, диплом), в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом;

УСТАНОВИЛ:

Муниципальное казенное учреждение "Служба информации, рекламы и контроля" городского округа "город Якутск" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Нью вижн" о взыскании  4 732 527,93 руб. основного долга и 1 295 550,28 руб. пени по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции № 34 от 26.09.2012, № 35 от 28.09.2012, № 36 от 28.09.2012, № 37 от 26.09.2012, № 38 от 26.09.2012, № 39/12 от 26.09.2012, № 40 от 26.09.2012, № 41 от 26.09.2012, № 47 от 14.11.2012, от 06.10.2014 №№ 2-1/14, 6-1/14, 7-1/14, 11-1/14, 12-1/14, 13-1/14, 14-1/14, 18-1/14, 21-1/14, 31-1/14, 65-1/14, от 11.12.2017 №№ 1-17/18, 1-17/19, 1-17/20, 1-17/21, 1-17/22, 1-17/23, 1-17/24, 1-17/26, от 02.03.2018 №№ 1-18/58, 1-18/59, 1-18/60, 1-18/61, 1-18/62, от 08.03.2018 №№ 1-18/113, 1-18/115, 1-18/116, 1-18/114, 1-18/112.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 20.07.2020 исковое заявление муниципального казенного учреждения "Служба информации, рекламы и контроля" городского округа "город Якутск" принято к производству с присвоением делу номера А58-3973/2020.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 22.10.2020 по делу № А58-3973/2020 принято изменение наименования истца на муниципальное казенное учреждение "Аппарат Департамента градостроительства" городского округа "город Якутск".

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 16.12.2020 по делу № А58-3973/2020 принято уточнение иска о взыскании 6 044 999, 49 руб. задолженности, из них основной долг 4 732 798,45 руб., пени 1 312 201,04 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 26.01.2021 по делу № А58-3973/2020 требование на сумму 452 777,22 руб. по договору № 1-18/112 от 08.03.2018, из них основной долг 340 821,80 руб. на 01.01.2020, пени 111 955,42 руб., выделено в отдельное производство с присвоением делу № А58-404/2021.

В настоящем деле, 03.03.2021 ответчиком подано в суд ходатайство об отложении судебного разбирательства.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Информация о движении дела на официальном сайте арбитражного суда опубликована своевременно.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие  ответчика извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании представитель истца представил расчетную справку о начислении арендной платы и пени, исковые требования поддерживает.

Представленные документы приобщены в материалы дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик отзыв по иску в суд не направил, также как и доказательства расторжения договора, оплаты задолженности.

Рассмотрев материалы дела, суд установил.

08.03.2018 по результатам торгов (протокол от 26.02.2018 № 10) между муниципальным казенным учреждением «Служба информации, рекламы и контроля» городского округа «город Якутск» (МКУ «СИРиК») и обществом с ограниченной ответственностью «Нью Вижн» (владелец рекламной конструкции, владелец РК) заключен договор № 1-18/112 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа «город Якутск», по условиям которого МКУ «СИРиК» предоставляет владельцу РК за плату право на присоединение рекламной конструкции, указанной в приложении 1 к настоящему договору, к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Якутска, или ее размещение на участке земель общего пользования, право государственной собственности на которые не разграничено и правом распоряжения которыми обладают органы местного самоуправления согласно пункту 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (земли общего пользования: территория вдоль автомобильных дорог, проездов, улиц и т.д.), а владелец РК осуществляет ее установку и эксплуатацию в целях распространения наружной рекламы в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства.

Согласно приложению 1 к договору адрес расположения рекламной конструкции: ул. Лермонтова, 78/4. Ежегодный размер платы за размещение рекламных конструкций составляет 259 275,50 руб.

В соответствии с пунктом 3.2 договора владелец РК обязуется осуществить оплату авансом за текущий месяц в течение 10 календарных дней со дня подписания договора. Далее, оплата производится авансовым платежом, не позднее 5 числа ежемесячно равными долями за текущий месяц.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 07.03.2023 (пункт 4.1 договора).

Пунктом 5.8 договора предусмотрено, по истечении срока действия настоящего договора или при его досрочном расторжении, владелец РК обязан удалить информацию, размещенную на РК в течение трех дней и демонтировать РК в течение семи дней, а также произвести полный расчет за период действия настоящего договора.

Истец со ссылкой на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по указанному договору обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Досудебный порядок урегулирования спора истцом соблюден.

Рассмотрев и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом, иных правовых актов, а также действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей в статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации названы договоры и иные сделки.

Спорные правоотношения подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах (статьи 309 - 328) и специальными нормами, содержащимися в Федеральном законе от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе).

Согласно части 5.1 статьи 19 Закона о рекламе, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), проводимых органами государственной власти, органами местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается органами государственной власти или представительными органами муниципальных образований. Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, после утверждения в соответствии с частью 5.8 настоящей статьи схем размещения рекламных конструкций проводятся органом государственной власти, органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа либо уполномоченной ими организацией только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах.

Таким образом, договор на эксплуатацию рекламного места (договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции) представляет собой самостоятельный, прямо предусмотренный законом гражданско-правовой договор, наделяющий рекламораспространителя правом установки и эксплуатации рекламной конструкции по договоренности с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция (в рассматриваемом случае - органом местного самоуправления) и не предусматривающий перехода прав владения и (или) пользования в отношении имущества собственника.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как следует из материалов дела, истец предоставленным ему договором правом на одностороннее расторжение договора не воспользовался (пункт 5.2.1 договора).

По расчету истца, за период с 08.03.2018 по 31.12.2018 начислено 211 184,06 руб., за 2019 год – 259 275,48 руб., всего 470 459,54 руб. Оплата произведена ответчиком на общую сумму 129 637,74 руб., в том числе по платежным поручениям:

№ 25 от 29.06.2018 на сумму 21 606,29 руб., 

№ 332 от 07.09.2018 на сумму 21 606,29 руб., 

№ 507 от 12.09.2018 на сумму 21 606,29 руб., 

№ 303 от 31.07.2019 на сумму 64 818,87 руб.

К указанным платежным поручениям истцом представлены пояснения с разбивкой суммы оплат по заключенным с ответчиком договорам.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик не представил доказательств прекращения договорных отношений до даты, заявленной истцом, о неверном распределении поступивших от него платежей не заявил.

Фактическое неиспользование рекламной конструкции по назначению, не свидетельствует о расторжении договора, поскольку такое основание не предусмотрено договором.  Исполнение ответчиком обязанности по внесению платы по договору не поставлено в прямую зависимость от использования им РК по назначению.

Суд, проверив расчет истца, находит его неверным.

По условиям договора ежегодный размер платы за размещение рекламной конструкции (рекламных конструкций) составляет 259 275,50 руб., тогда как за 2019 год истцом заявлено 259 275,48 руб.

За период с 08.03.2018 по 31.03.2018 размер платы равен 211 184,06 руб., исходя из расчета: 16 727,45 + 194 456,61 (259 275,50 : 12 = 21 606,29 руб. (плата в месяц); 21 606,29 х 9 мес. = 194 456,61 руб., 21 606,29 : 31 х 24 = 16 727,45 руб. (плата за март 2018 года)).

Таким образом, общий размер платы составил 470 459,56 руб. С учетом произведенных ответчиком платежей - 129 637,74 руб., задолженность составила 340 821,82 руб.

Не выходя за пределы заявленных требований, иск в части суммы основного долга подлежит удовлетворению в размере 340 821,80 руб.

Также истцом заявлено требование о взыскании 111 955,42 руб. пени за период с 18.03.2018 по 12.12.2019.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктом 3.6 договора определено, владелец РК в случае несвоевременного внесения платы в установленные сроки согласно пункту 3.2 договора обязуется оплатить МКУ «СИРиК» пени в размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Пени и задолженность по оплате по настоящему договору взыскиваются в установленном законом порядке.

Установив факт просрочки исполнения ответчиком обязательств по внесению платы за размещение рекламной конструкции, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика в пользу истца неустойки.

Проверив расчет неустойки, суд находит его неверным.

Договор подписан сторонами 08.03.2018 и по его условиям первый платеж производится ответчиком в течение 10 календарных дней, то есть по 17.03.2018 (суббота).

Однако в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса  Российской Федерации если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Следовательно, последний день оплаты – 19.03.2018 (понедельник), начало периода просрочки – 20.03.2018.

В остальной части суд соглашается с заявленным истцом периодом просрочки, то есть с 6 числа каждого месяца, поскольку договором определены размер, сроки и порядок внесения платы, соответственно, обязательство по оплате должно исполняться в соответствии с условиями договора, что не противоречит положениям статьи 314 Гражданского кодекса  Российской Федерации. Согласование сторонами условий сделки по своему усмотрению в рамках предоставленной им свободы договора предполагает необходимость соблюдения условий договора именно в том виде, в котором они были определены.

Суд производит собственный расчет неустойки: 

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 20.03.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

16 727,45

20.03.2018

29.06.2018

102

16 727,45 × 102 × 0.1%

1 706,20 р.

-16 727,45

29.06.2018

Оплата задолженности

Итого:

1 706,20 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.04.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.04.2018

29.06.2018

85

21 606,29 × 85 × 0.1%

1 836,53 р.

-4 878,84

29.06.2018

Оплата задолженности

16 727,45

30.06.2018

07.09.2018

70

16 727,45 × 70 × 0.1%

1 170,92 р.

-16 727,45

07.09.2018

Оплата задолженности

Итого:

3 007,45 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.05.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.05.2018

07.09.2018

125

21 606,29 × 125 × 0.1%

2 700,79 р.

-4 878,84

07.09.2018

Оплата задолженности

16 727,45

08.09.2018

12.09.2018

5

16 727,45 × 5 × 0.1%

83,64 р.

-16 727,45

12.09.2018

Оплата задолженности

Итого:

2 784,43 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.06.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.06.2018

12.09.2018

99

21 606,29 × 99 × 0.1%

2 139,02 р.

-4 878,84

12.09.2018

Оплата задолженности

16 727,45

13.09.2018

31.07.2019

322

16 727,45 × 322 × 0.1%

5 386,24 р.

-16 727,45

31.07.2019

Оплата задолженности

Итого:

7 525,26 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.07.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.07.2018

31.07.2019

391

21 606,29 × 391 × 0.1%

8 448,06 р.

-21 606,29

31.07.2019

Оплата задолженности

Итого:

8 448,06 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.08.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.08.2018

31.07.2019

360

21 606,29 × 360 × 0.1%

7 778,26 р.

-21 606,29

31.07.2019

Оплата задолженности

Итого:

7 778,26 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.09.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.09.2018

31.07.2019

329

21 606,29 × 329 × 0.1%

7 108,47 р.

-4 878,84

31.07.2019

Оплата задолженности

16 727,45

01.08.2019

12.12.2019

134

16 727,45 × 134 × 0.1%

2 241,48 р.

Итого:

9 349,95 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.10.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.10.2018

12.12.2019

433

21 606,29 × 433 × 0.1%

9 355,52 р.

Итого:

9 355,52 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.11.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.11.2018

12.12.2019

402

21 606,29 × 402 × 0.1%

8 685,73 р.

Итого:

8 685,73 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.12.2018

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.12.2018

12.12.2019

372

21 606,29 × 372 × 0.1%

8 037,54 р.

Итого:

8 037,54 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.01.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.01.2019

12.12.2019

341

21 606,29 × 341 × 0.1%

7 367,74 р.

Итого:

7 367,74 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.02.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.02.2019

12.12.2019

310

21 606,29 × 310 × 0.1%

6 697,95 р.

Итого:

6 697,95 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.03.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.03.2019

12.12.2019

282

21 606,29 × 282 × 0.1%

6 092,97 р.

Итого:

6 092,97 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.04.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.04.2019

12.12.2019

251

21 606,29 × 251 × 0.1%

5 423,18 р.

Итого:

5 423,18 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.05.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.05.2019

12.12.2019

221

21 606,29 × 221 × 0.1%

4 774,99 р.

Итого:

4 774,99 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.06.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.06.2019

12.12.2019

190

21 606,29 × 190 × 0.1%

4 105,20 р.

Итого:

4 105,20 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.07.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.07.2019

12.12.2019

160

21 606,29 × 160 × 0.1%

3 457,01 р.

Итого:

3 457,01 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.08.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.08.2019

12.12.2019

129

21 606,29 × 129 × 0.1%

2 787,21 р.

Итого:

2 787,21 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.09.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.09.2019

12.12.2019

98

21 606,29 × 98 × 0.1%

2 117,42 р.

Итого:

2 117,42 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.10.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.10.2019

12.12.2019

68

21 606,29 × 68 × 0.1%

1 469,23 р.

Итого:

1 469,23 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.11.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.11.2019

12.12.2019

37

21 606,29 × 37 × 0.1%

799,43 р.

Итого:

799,43 руб.

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 06.12.2019

Задолженность

Период просрочки

Формула

Неустойка

с

по

дней

21 606,29

06.12.2019

12.12.2019

7

21 606,29 × 7 × 0.1%

151,24 р.

Итого:

151,24 руб.

Сумма основного долга: 340 821,80 руб.

Сумма процентов по всем задолженностям: 111 921,97 руб.

Иск в этой части подлежит удовлетворению в размере 111 921,97 руб., в остальной части следует отказать. 

Согласно статье 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене иска   452 777,22 руб. размер государственной пошлины составляет 12 056 руб.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина распределяется между сторонами пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (99,99 %).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нью вижн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Аппарат Департамента градостроительства" городского округа "город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность в размере 452 743,77 руб. по договору № 1-18/112 от 08.03.2018, из них основной долг 340 821,80 руб., пени 111 921,97 руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Нью вижн" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 12 054,79 руб. государственной пошлины.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Аппарат Департамента градостроительства" городского округа "город Якутск" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1,21 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

Судья

Г.Л. Николаева