Арбитражный суд Московской области  107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А41-90647/23

22 декабря 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2023 года Полный текст решения изготовлен 22 декабря 2023 года 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой,  при ведении протокола судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ООО «СК-80» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) о взыскании задолженности по уплате членских взносов, процентов, судебных  расходов по оплате государственной пошлины  

УСТАНОВИЛ:

Ассоциация содействия строительным организациям «Национальный альянс  строителей» (далее - истец, ассоциация) обратилась в Арбитражный суд Московской области  с исковым заявлением к ООО «СК-80» о взыскании задолженности по уплате членских  взносов, процентов, судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

В предварительное судебное заседание стороны не явились, извещены надлежащим  образом о времени и месте предварительного судебного заседания, возражений не  представили.  

Принимая во внимание надлежащее извещение сторон о времени и месте  предварительного судебного заседания, отсутствие возражений на переход к рассмотрению  дела по существу, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, пунктом 27 Постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда РФ от 20 декабря 2006 года № 65 «О подготовке дела к судебному  разбирательству» завершил предварительное заседание и перешел к рассмотрению дела в  судебном заседании в первой инстанции.  

Дело рассмотрено в отсутствие сторон в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.  

Суд, исследовав и оценив в совокупности и их взаимосвязи все имеющиеся в  материалах дела доказательства, приходит к выводу, что исковые требования надлежит  удовлетворить в связи со следующим.  

Как следует из материалов дела, решением № 00-01-35/148-сро Федеральной службы  по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении сведений в  государственный реестр саморегулируемых организаций от 19.06.2012 Некоммерческое  партнерство содействия строительным организациям «Национальный альянс строителей»  

приобрело статус саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих строительство и сведения о нем внесены в государственный реестр  саморегулируемых организаций.  

В связи с приведением организационно-правовой формы в соответствие с  требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4  части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими  силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменено  наименование партнерства на ассоциацию.  

ООО «СК-80» принято в члены Ассоциация содействия строительным организациям  «Национальный альянс строителей» 06.10.2021 на основании заявления о приеме в члены  Ассоциации, что подтверждается протоколом заседания Совета Ассоциация содействия  строительным организациям «Национальный альянс строителей» от 06.10.2021.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 ФЗ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), одним из источников формирования имущества  некоммерческой организации являются регулярные и (или) единовременные поступления  (взносы) от учредителей (участников, членов).  

Пунктом 2 указанного Закона предусмотрено, что порядок регулярных поступлений  от учредителей (участников, членов) определяется учредительными документами  некоммерческой организации.  

Аналогичные нормы установлены пунктом 1 части 1 статьи 12 ФЗ от 01.12.2007   № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», согласно которому источниками  формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и  единовременные поступления от членов саморегулируемой организации. Порядок  регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации  определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными  общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено  федеральным законом или уставом некоммерческой организации.  

В соответствии с пунктом 6 Устава Ассоциация содействия строительным  организациям «Национальный альянс строителей», утвержденным в последней редакции  решением внеочередного общего собрания членов ассоциации от 21.06.2017 (далее - Устав),  одним из источников формирования имущества ассоциации являются регулярные и  единовременные поступления от членов ассоциации.  

Обязанность по оплате, порядок оплаты вступительного, регулярных  (ежеквартальных) членских взносов, взноса в компенсационный фонд Ассоциации,  установлена п. 7.4. положения о начислении взносов, разделом 7 Положения о членстве в  Ассоциации (далее – Положение о членстве в Ассоциации).  

Согласно п. 7.4 Положения о членстве в Ассоциации, размер членского взноса в  ассоциации – 60 000,00 руб. в год на каждого члена ассоциации из расчета 5000,00 руб. в  месяц на каждого члена ассоциации. Размер вступительного взноса – 5000,00 руб.  

В соответствии с п. 7.5 Положения о членстве в Ассоциации, члены ассоциации  обязаны оплачивать членские взносы не позднее 20-го числа каждого месяца из расчета  5000,00 руб. в месяц на каждого члена ассоциации.  

Из содержания искового заявления следует, что обязанность по оплате членских  взносов за период с 05.08.2022 по 05.01.2023 ответчиком не исполнена.  

В силу части 2 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда,  вследствие неосновательного обогащения и из иных оснований, указанных в Кодексе.  

Пунктом 2 статьи 14 Закона № 7-ФЗ предусмотрено, что требования учредительных  документов некоммерческой организации обязательны для исполнения самой  некоммерческой организацией, ее учредителями и членами организации.  

Таким образом, вступив в члены Ассоциация содействия строительным организациям  «Национальный альянс строителей», ответчик фактически согласился с установленными  размерами членских взносов.  

Указанное волеизъявление, в силу части 2 статьи 307 Гражданского кодекса  Российской Федерации, относится к основаниям возникновения обязательств, принятыми во  исполнение уставных положений внутренними документами СРО, в том числе и решений по  уплате членских взносов.  

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации,  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и  одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев,  предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.  

Частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно части 2  статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства,  имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом  на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с  подлежащими применению нормами материального права.  

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований  или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены  или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,  обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных  требований.  

Поскольку доказательств исполнения принятых на себя обязательств по внесению  членских взносов за период с 05.08.2022 по 05.01.2023 ответчиком не представлено, размер  задолженности надлежащими доказательствами не оспорен, суд полагает, что требования  истца о взыскании 30 000 руб. задолженности подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по оплате членских взносов,  ссылаясь на положения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец  заявил требования о взыскании 2 415,08 руб. процентов за пользование чужими денежными  средствами за период с 21.08.2022 по 09.10.2023.  

В соответствии с пунктом 1 статьей 395 ГК РФ за пользование чужими денежными  средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной  просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого  лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется  существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое  лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения  денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном  порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки  банковского процента на день, предъявления иска или на день вынесения решения.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О  введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами» с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев  введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым  кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных  предпринимателей.  

Согласно разъяснениям пункта 7 Постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 44 «О некоторых вопросах применения положений  

статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)» в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными  средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации), неустойка (статья 330  Гражданского кодекса Российской Федерации), пени за просрочку уплаты налога или сбора  (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции  не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему  под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац 10 пункта 1 статьи 63 Закона о  банкротстве).  

Из анализа вышеприведенных правовых норм и разъяснений Пленума Верховного  Суда Российской Федерации следует, что в период действия моратория (с 01.04.2022 г. до  01.10.2022 г.) на требования, возникшие до введения моратория, финансовые санкции не  начисляются. Правила о моратории, установленные Постановлением № 497, распространяют  свое действие на всех участников гражданско-правовых отношений независимо от того,  обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо  нет. Исключением являются лица, прямо указанные в пункте 2 данного Постановления  (застройщики многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в  единый реестр проблемных объектов).  

Таким образом, в период действия указанного моратория, неустойка не подлежит  начислению.  

В связи с чем, судом произведен перерасчет неустойки за период с 05.08.2022 по  05.01.2023.  

С учетом перерасчета неустойки, суд пришел к выводу о том, что требование истца о  взыскании неустойки подлежит полному удовлетворению в размере 2 409,86 руб.  

В соответствии ч. 1. ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным  судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся  на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых  требований.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «СК-80» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» задолженность по уплате членского взноса в  размере 30 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 2 409,86 руб.,  а также расходов по уплате государственной пошлины 2 000 руб.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  течение одного месяца со дня принятия.  

Судья Т.Ю. Цыганкова