1 

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А76-752/2017

г. Челябинск

25 апреля 2017 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области Котляров Н.Е., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Додиной И.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  акционерного общества «Ремонтно-строительный комплекс Урала» к  открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический  комбинат» о взыскании неустойки, процентов по денежному обязательству  на основании ст. 317.1 ГК РФ.  

При участии в судебном заседании представителей:  

от истца: Златковский А.В., личность установлена по паспорту,  действующий на основании доверенности,  

от ответчика: Карасева С.Г., личность установлена по паспорту,  действующая на основании доверенности.  

Руководствуясь ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.  

 Взыскать с открытого акционерного общества «Магнитогорский  металлургический комбинат», ОГРН 1027402166835, в пользу акционерного  общества «Ремонтно-строительный комплекс Урала», ОГРН 1116623009997,  неустойку в сумме 374 738 руб. 08 коп., а также судебные расходы в виде  государственной пошлины в сумме 6615 руб., уплаченной по платежному  поручению 20.12.2016 № 3409.  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

 Возвратить акционерному обществу «Ремонтно-строительный  комплекс Урала», ОГРН 1116623009997, излишне уплаченную  государственную пошлину в сумме 912 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи  жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Н.Е. Котляров