51_19385849 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-60456/17-51-561

05 июля 2018 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью «СК Велес» (ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДАРИН» (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании по договору генподряда № 14/10-01 от 01 октября 2014 года долга в  размере 5 625 616 руб., неустойки в размере 281 280 руб. 80 коп.,  

по встречному исковому заявлению о взыскании по договору генподряда № 14/10 от 01  октября 2014 года стоимости невыполненных работ в размере 1 199 258 руб., неустойки  в размере 705 600 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в  размере 1 684 805 руб. 26 коп., об обязании выполнить обязательства по договору, об  обязании предоставить скорректированные счета-фактуры по договору генподряда №  14/10 от 01 октября 2014 года,  

при участии:  

от истца – ФИО2, по дов. № 1 от 01 февраля 2018 года; ФИО3,  генеральный директор, приказ № 01 от 10 октября 2013 года;  

от ответчика – ФИО4, по дов. № б/н от 07 декабря 2017 года, ФИО5, по  дов. № б/н от 06 апреля 2018 года;  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СК Велес» в пользу  

общества с ограниченной ответственностью «ДАРИН» по договору генподряда №  

14/10 от 01 октября 2014 года неустойку в размере 705 600 руб., а также расходы по  

уплате государственной пошлины в размере 17 112 руб. В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья: О.В. Козленкова