АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ 

г. Воронеж «17» июля 2019 г. Дело № А14-24210/2018 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно- строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

к Департаменту дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании 21 518 168 руб. 40 коп. 

и по встречному иску Департамента дорожной деятельности Воронежской области, г.  Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно- строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)  

о взыскании 4 733 997 руб., обязании ответчика выполнить работы по приведению дорожной  разметки в состояние, соответствующее требованиям действующим нормативным  документам и условиям государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033,  подписав дополнительное соглашение к государственному контракту об увеличении  гарантийных обязательств на 6 лет  

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Требования общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное  ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г.  Россошь (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к Департаменту дорожной деятельности  

Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 1093668028376 ИНН 3664098214) о взыскании  21 518 168 руб. 40 коп. удовлетворить в части взыскания 21 518 168 руб. 40 коп.  задолженности.  

Встречный иск Департамента дорожной деятельности Воронежской области, г.  Воронеж (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1»,  Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) о взыскании 4 733 997 руб. неустойки в связи с нарушением срока окончания  выполнения работ по государственному контракту от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, обязании  ответчика выполнить работы по приведению дорожной разметки в состояние,  соответствующее требованиям действующим нормативным документам и условиям  государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав дополнительное  соглашение к государственному контракту об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет  удовлетворить в части взыскания неустойки в размере 473 400 руб., обязании выполнить  работы по приведению дорожной разметки в состояние, соответствующее требованиям  действующим нормативным документам и условиям государственного контракта от  11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав дополнительное соглашение к государственному  контракту об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с Департамента дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1»,  Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН 

<

***> ИНН  

<

***>) 21 044768 руб. 40 коп. задолженности; 73 000 руб. в возмещение судебных  расходов.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное  ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г.  Россошь (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в месячный срок со дня вступления  решения в законную силу выполнить работы по приведению дорожной разметки в  состояние, соответствующее требованиям действующим нормативным документам и  условиям государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав с  Департаментом дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) дополнительное соглашение к государственному  контракту от 11.09.2017 № Ф.2017.393033 об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 52 670 руб.  расходов по госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.  

Судья И.В. Кострюкова