АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-19080/24-122-119

г. Москва

22 октября 2024 г.

Арбитражный суд в составе судьи Девицкой Н.Е. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  Шипуновым Е.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ  ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (119526, Г МОСКВА,  ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 101, К. 3, ЭТ/КАБ 20/2017, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 16.12.2004, ИНН: 

<

***>, КПП: 772901001)  

к ответчику: ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА  МОСКВЫ (107031, Г МОСКВА, ДМИТРОВКА Б. УЛ, Д. 16, СТР. 2, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.10.2007, ИНН: 

<

***>, КПП:  770701001)  

о расторжении договора от 18.11.2019 № 10-11/19-764 о подключении к системе  теплоснабжения, взыскании убытков в размере 901 524, 17 руб., неустойки в размере  204 125,44 руб., расходов по оплате государственной пошлины в размере 36 056 руб., о  зачете внесенной Департаментом строительства г. Москвы суммы платежа в размере 2  653 630, 68 руб. по договору от 18.11.2019 № 10-11/19/764 о подключении к системе  теплоснабжения в счет погашения убытков ПАО "МОЭК" в размере 3 555 154, 85 руб.,  

при участии: 

от истца: ФИО1 ( паспорт, доверенность № 77АД 4674646 от 21.09.2023.,  диплом)  

от ответчика: ФИО2 (паспорт, доверенность № ДС-31-11/24 от 22.01.2024,  диплом),  

РЕШИЛ:

Взыскать в Департамента гражданского строительства города Москвы в пользу  ПАО МОЭК неустойку в размере 204 125 (двести четыре тысячи сто двадцать пять)  рублей 44 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 6 657 (шесть тысяч  

шестьсот пятьдесят семь) рублей. В остальной части требований отказать полностью. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья Н.Е. Девицкая