06/2018-31657(1) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-2373/2018

г. Нальчик

24 июля 2018 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи Ф.М. Тишковой, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ю.А.Дерико,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "Медофф" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г. Москва  

к государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской Республики "Управление  капитального строительства" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> ), г. Нальчик  

к министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино- Балкарской Республики (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>), г. Нальчик  

о взыскании 4 347 617 рублей 46 копеек, при участии в судебном заседании: 

от истца- ФИО1 (доверенность от 06.07.2018), ФИО2 (доверенность № 75 от  23.07.2018),  

от ответчика: ФИО3 (доверенность от 01.03.2018 № 19), 

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 167-171,176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

Р Е Ш И Л:

Принять уточненные исковые требования о взыскании с государственного казенного  учреждения Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства"  неустойки в размере 2116 199,72рубля, из которых:  

-1577779рублей 23 копейки - пеня за просрочку оплаты согласно пункту 7.3. госконтракта,  рассчитанной за период с 28.10.2017 по 30.03.2018 (153дня) в связи с изменением ключевой  ставки ЦБ РФ до 7,25% годовых.согласно расчету в тексте уточнения: 42672691,18 х1/300  ключевой ставки 7,25% х153дня;  

-538 420рублей 49 копеек- фиксированный штраф за ненадлежащее исполнение встречных  обязательств (не обеспечение строительной готовности объекта) согласно пункту 7.4. госконтракта  

 Исковые требования с учетом уточнения удовлетворить.  

Взыскать с государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики  "Управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***> ИНН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Медофф" (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) неустойку в размере 2116 199рублей 72копейки, в том числе:  1 577 779 рублей 23 копейки -пеня, 538 420рублей 49 копеек - фиксированный штраф, а также  государственную пошлину в размере 33 581рубль.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Медофф" (ОГРН  

<

***> ИНН 

<

***>) уплаченную платежным поручением платежным  поручением № 103 от 18.05.2018 государственную пошлину в размере 11 157 рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления  в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный  суд Кабардино-Балкарской Республики.  

Судья Ф.М. Тишкова