АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-708/2023

г. Белгород

07 декабря 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи и  видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ИП  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к ООО "Олимпия" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору № 07/07-2021 от 07.07.2021 в размере  4 411 292 руб. 12 коп., неустойки за период с 31.10.2022 по 24.01.2023 в размере 1 138 113  руб. 37 коп. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ),  

 по встречному иску ООО "Олимпия" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки, взыскании неустойки в размере  6 987 400 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ),  

при участии в судебном заседании представителей: 

от истца-ответчика: ФИО3, доверенность от 13.12.2022;  от ответчика-истца: ФИО4, доверенность от 25.01.2023г.,  

руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "Олимпия" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ИП  ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму долга в размере  2 038 490 руб. 49 коп., неустойку за период с 09.11.2022 по 07.12.2023 в размере 803 165  руб. 25 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 54 541 руб.  

На сумму долга производить начисление неустойки исходя из ставки 0,1% в день за  каждый день просрочки с 09.12.2023 г. по день фактического исполнения денежного  обязательства.  

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования ООО "Олимпия" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

Обязать ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить  недостатки выполненных работ по договору подряда, изготовления, установки  

 № 07/07-2021 от 07.07.2021: 

- выполнить регулировку дверных блоков; - заменить поврежденные конструкции витража ВН-2 (центральный вход); 

- заменить однокамерное заполнение дверных алюминиевых блоков на  двухкамерное;  

- заменить остекление витража ВН-45 и привести его в цветовое решение  соответствие с проектным решение остальных витражей;  

- представить сертификат пожарной безопасности (для подтверждения степени  огнестойкости алюминиевых изделий);  

- выполнить ремонт окна (фрамуги) в зале ресторана. 

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  пользу ООО "Олимпия" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку с 17.06.2022  по 24.08.2023 в размере 1 397 480 руб., расходы на проведение внесудебного  исследования в размере 40 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в  размере 63 937 руб.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требованиях отказать. 

В результате зачета взысканных по делу денежных сумм взыскать с ООО  "Олимпия" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ИП ФИО2 (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 394 779 руб. 74 коп.  

Взыскать с ИП ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход федерального бюджета 2 595 руб. государственной пошлины за рассмотрение  судом первой инстанции первоначальных и встречных исковых требований.  

Взыскать с ООО "Олимпия" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход  федерального бюджета 3 504 руб. государственной пошлины за судом первой инстанции  первоначальных исковых требований.  

Исполнительный лист выдается после вступления судебного акта в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев