АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

05 ноября 2020 года                                                                                 Дело № А65-39727/2018 

Дата принятия решения – 05 ноября 2020 года 

Дата объявления резолютивной части – 28 октября 2020 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хисамовой Г.Р.,

при составлении протокола судебного заседания и ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании 28.10.2020 заявление Общества с ограниченной ответственностью "Сити Лайф" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о пересмотре решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2019 по новым обстоятельствам по делу № А65-39727/2018

по иску Общества с ограниченной ответственностью "ТрейдСквер"                                      (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Сити Лайф" (ОГРН 

<

***>,                   ИНН 

<

***>) 

о взыскании 9 922 200,20 руб., 

с привлечением в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с ограниченной ответственностью                    "Инжиниринговая компания "Дежавю" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Сити Лайф"                   (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ТрейдСквер" (ОГРН 

<

***>,                  ИНН 

<

***>)

и Обществу с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Дежавю"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 3 999 700,40 руб., 

с участием в заседании: 

от заявителя – представитель ФИО2 по доверенности от 08.06.2020

от взыскателя – не явился, извещен 

от третьего лица – не явился, извещен, 

УСТАНОВИЛ:

25.06.2020 в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление Общества с ограниченной ответственностью "Сити Лайф" (далее – заявитель) о пересмотре решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2019 по делу № А65-39727/2018 по новым обстоятельствам. 

Определением от 08.07.2020 заявление принято к производству.

Определением от 28.09.2020 рассмотрение заявление отложено на 28.10.2020. 

ООО "ТрейдСквер" и ООО "ИК "Дежавю" в судебное заседание, назначенное на 28.10.2020, явку своих представителей не обеспечили, о времени и месте проведения судебного заседания надлежащим образом извещены в порядке норм частей 1, 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Представитель заявителя заявление поддержал.

Заявление применительно к положениям норм частей 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрено в отсутствие представителей ООО "ТрейдСквер" и ООО "ИК "Дежавю".

Судом установлено, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2019 по делу № А65-39727/2018 первоначальный иск удовлетворен частично, с ООО "Сити Лайф" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ТрейдСквер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскана неустойка в размере 4 000 000 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 72 611 руб. Встречный иск удовлетворен в отношении ООО "ТрейдСквер" (ОГРН 

<

***>,                   ИНН 

<

***>). С ООО "ТрейдСквер" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ООО "Сити Лайф" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскана неустойка в размере 3 999 700 руб. 40 коп. Исковые требования как по первоначальному, так и по встречному иску мотивированы неисполнением обязательств по договору участия в долевом строительстве торгового здания № 2 от 03.03.2016. Права требования неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства по первоначальному иску получены ООО "ТрейдСквер" по соглашению об уступке права требования от 13.12.2017. 

В качестве основания для пересмотра судебного акта заявитель ссылается на состоявшееся по делу № А65-30012/2019 решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 18.02.2020, которым применены последствия недействительности (ничтожности) соглашения об уступке права требования от 13.12.2017 в виде восстановления (возвращения) права требования первоначального кредитора по договору участия в долевом строительстве              № 2 от 03.03.2016, как его участника.    

В соответствии со статьей 309 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд может пересмотреть принятый им и вступивший в законную силу судебный акт по новым или вновь открывшимся обстоятельствам по основаниям и в порядке, которые предусмотрены главой 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дан исчерпывающий перечень новых и вновь открывшихся  обстоятельств, по которым возможен пересмотр решения (определения); в частности, согласно пункту 2 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации новым обстоятельством является признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу. 

В силу частей 1 и 2 статьи 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в законную силу решения, постановления, определения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам арбитражный суд принимает решение, постановление об удовлетворении заявления и отмене ранее принятого им судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит определение об отказе в удовлетворении заявления. В случае отмены судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им судебный акт, в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

Учитывая состоявшийся судебный акт по делу № А65-30012/2019, заявление подлежит удовлетворению. 

Руководствуясь статьями 167 – 169, 176, 317 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  

РЕШИЛ:

Заявление удовлетворить.  

Отменить по новым обстоятельствам решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.10.2019 по делу № А65-39727/2018 

Назначить дело к судебному разбирательству на 25 ноября 2020 года в 13 час. 00 мин. в помещение Арбитражного суд Республики Татарстан по адресу в помещении Арбитражного суда Республики Татарстан по адресу: 420107, 

<

...>,                 зал № 2.04

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан. 

Судья                                                                                                           Г.Р. Хисамова