АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А63-2697/2018

г. Ставрополь

16 апреля 2018 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Демковой Н.В., рассмотрел в порядке упрощенного производства исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строитель», ОГРН 1162651067105, ИНН 2636211184, г. Ставрополь, к обществу с ограниченной ответственностью «Амарат», ОГРН 1116319009916, ИНН 6319156444, г. Самара,  о взыскании 152 902 руб. 50 коп. неустойки по договору поставки № 1904/2017 от 19.04.2017 за период с 24.01.2018 по 14.02.2018, 5 587 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амарат», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Самара, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Строитель», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 902 руб. 50 коп. неустойки по договору поставки № 1904/2017 от 19.04.2017 за период с 24.01.2018 по 14.02.2018, 5 587 руб. судебных расходов.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                     Н.В. Демкова