ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-48805/2017

Дело № А40-105288/17

г. Москва

27 февраля 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2018 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Бодровой Е.В.,

Судей: Титовой И.А., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев  в  судебном:  заседании  апелляционную  жалобу  ООО   «КСМ»  на  решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.08.2017 по делу № А40-105288/17 принятое судьей Ведерниковым М.А. (15-952)

по иску ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ООО «КСМ»   (ОГРН   

<

***>.   ИНН   

<

***>) 

о взыскании денежных средств и приложенные к исковому заявлению документы,

при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности от 24.04.2017,  

от ответчика:Пьянзин А.В. по доверенности от 22.02.2018. 

 

У С Т А Н О В И Л:

ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «КСМ» о взыскании 5 406 725 руб. 14 коп. неосновательного обогащения, 119 096руб. 08коп. процентов за пользование чужими денежными средствами и 5 681 264руб. 16коп. неустойки по договору №02-07/2016СП от 12.07.2016г.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 04.08.2017 по делу № А40-105288/17, взыскано с ООО «КСМ» в ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» 5 406 725 руб. 14 коп. задолженности, 5 681 264 руб. 16 коп. договорной неустойки, 119 096 руб. 08 коп. процентов, а также 79 035 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

26 февраля 2018 года стороны представили в Девятый арбитражный апелляционный суд на утверждение подписанный сторонами текст мирового соглашения в следующей редакции:

Утвердить мировое соглашение заключенное между сторонами 24 сентября 2014 года, между ООО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТСЕРВИС» (ООО ГПК «ИНВЕСТСЕРВИС», именуемое в 'дальнейшем «Истец», в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с одной стороны.и ООО «КотлоСтройМонтаж» (ООО «КСМ»), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 36 07 № 796737 выдан 07.12.2007г. Отделением УФМС России по Самарской области в гор. Жигулевске, код подразделения: 630-009. зарегистрирован по адресу: 

<

...>. кв. 46, действующего на основании доверенности № 02/2018 от 22 февраля 2018 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на следующих условиях:

1. ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» признает выполнение объема работ ООО «КСМ» в рамках договора субподряда па выполнение строительно-монтажных работ № 02-07/2016СП от 12 июля 2016 года (далее по тексту - Договор субподряда) на сумму 13 505 194. 75 руб. (Тринадцать миллионов пятьсот пять тысяч сто девяносто четыре рубля 75 копеек), в том числе НДС (18%). из которых:

- 893 274, 86 руб. (Восемьсот девяносто три тысячи двести семьдесят четыре рубля 86 копеек), стоимость работ по акту сдачи-приемки работ № 1;

- 5 584 320, 00 руб. (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать рублей 00 копеек), стоимость работ по акту сдачи-приемки работ № 2 за август 2016 года;

- 711 999. 89 руб. (Семьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублен 89 копеек), стоимость работ по справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3) № 1 от 25.08.2016г.. акту о приемке выполненных работ за август 2016г. (унифицированной формы № КС-2) № 1 от 25.08.2016г., акту о приемке выполненных работ за август 2016г. (унифицированной формы № КС-2)№ 2 от 25.08.2016г.;

- 6 315 600, 00 руб. (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), стоимость работ по акту сдачи-приемки работ № 3 за сентябрь 2016 года.

2. Настоящим пунктом мирового соглашения стороны подтверждают, что в рамках Договора субподряда ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» в пользу ООО «КСМ» в совокупности перечислены авансовые платежи в размере 6 300 000. 00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), что подтверждается платежными поручениями №1403 от 14.07.2016г. на сумму 300 000, 00 рублей, №1945 от 10.08.2016г. на сумму 500 000. 00 рублей, №2006 от 18.08.2016г. на сумму 2 000 000, 00 рублей, №2269 от 23.09.2016г. на сумму 2 000 000, 00 рублей, №2646 от 28.10.2016г. на сумму 500 000, 00 рублей, №73 от 09.12.2016г. на сумму 1 000 000, 00 рублей.

3. В рамках Договора субподряда ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» имеет к ООО «КОМ» право требования денежных средств на сумму 5 681 264, 16 руб. (Пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля 16 копеек) в качестве договорной неустойки за нарушение ООО «КСМ» договорных обязательств за несоблюдение срока выполнения работ, установленного п. 4.2. Договора субподряда.

4. Настоящим пунктом мирового соглашения стороны подтверждают, что в связи с отказом ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» от требований к ООО «КСМ». предусмотренных пунктом 3 настоящего мирового соглашения, и наличием соответствующих негативных последствий для ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС». вызванных нарушением обязательств со стороны ООО «КСМ» в части срыва сроков выполнения работ по Договору субподряда, в свою очередь, ООО «КСМ» отказывается от взыскания с ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» в дальнейшем каких-либо денежных сумм, в том числе в судебном порядке по Договору субподряда в размере 7 823 930, 59 руб. (Семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот тридцать рублей 59 копеек).

5. Задолженность ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» перед ООО «КСМ» по Договору субподряда после подписания настоящего мирового соглашения составляет 0. 00 руб. (ноль рублей 00 копеек), расчеты между сторонами полностью закончены. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

6. От взыскания иных денежных сумм (пени, неустойка, проценты и т.п.). ранее предъявленных ко взысканию в рамках дела № А40-105288/17, Истец отказывается.

7. Стороны согласились, что на суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим мировым соглашением, не начисляются и не подлежат уплате договорные пени и штрафы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ и ст. 395 ГК РФ.

8. Судебные расходы сторон распределяются следующим образом:

- ФИО5 уплаченной Истцом государственной пошлины подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

- Ответчик возмещает Истцу оставшуюся половину государственной пошлины в размере 39 517, 50 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот семнадцать рублей 50 копеек) путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем мировом соглашении, в срок до «02» марта 2018 года.

9.После подписания настоящего мирового соглашения, все обязательства сторон по Договору субподряда прекращаются, за исключением обязательств, возникающих в случае выявления ненадлежащего качества результатов выполненных и принятых Истцом работ.

10. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

11. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

13. Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

14. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения арбитражным судом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены апелляционным судом и подтверждены материалами дела.

Возможность сторон урегулировать спор, заключив мировое соглашение, предусмотрена частью 2 статьи 138 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

В соответствии с частью 2 статьи 140 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороны перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их на соответствие закону, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение не противоречит закону, иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отказа в его утверждении.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд считает возможным утвердить мировое соглашение.

Согласно части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения принятый по делу судебный акт подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Согласно статье 104 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с утверждением мирового соглашения 50 процентов от суммы уплаченной государственной пошлины подлежат возврату из федерального бюджета плательщикам.

Руководствуясь статьями 139 - 141, 150, 176, 266 - 268, пунктом 3 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Утвердить мировое соглашение заключенное между сторонами 24 сентября 2014 года, между ООО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТСЕРВИС» (ООО ГПК «ИНВЕСТСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора ФИО3, действующего на основании Устава, с одной стороны.и ООО «КотлоСтройМонтаж» (ООО «КСМ»), именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице ФИО4. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 36 07 № 796737 выдан 07.12.2007г. Отделением УФМС России по Самарской области в гор. Жигулевске, код подразделения: 630-009. зарегистрирован по адресу: 

<

...>. кв. 46, действующего на основании доверенности № 02/2018 от 22 февраля 2018 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на следующих условиях:

1. ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» признает выполнение объема работ ООО «КСМ» в рамках договора субподряда па выполнение строительно-монтажных работ № 02-07/2016СП от 12 июля 2016 года (далее по тексту - Договор субподряда) на сумму 13 505 194. 75 руб. (Тринадцать миллионов пятьсот пять тысяч сто девяносто четыре рубля 75 копеек), в том числе НДС (18%). из которых:

- 893 274, 86 руб. (Восемьсот девяносто три тысячи двести семьдесят четыре рубля 86 копеек), стоимость работ по акту сдачи-приемки работ № 1;

- 5 584 320, 00 руб. (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста двадцать рублей 00 копеек), стоимость работ по акту сдачи-приемки работ № 2 за август 2016 года;

- 711 999. 89 руб. (Семьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублен 89 копеек), стоимость работ по справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированной формы № КС-3) № 1 от 25.08.2016г.. акту о приемке выполненных работ за август 2016г. (унифицированной формы № КС-2) № 1 от 25.08.2016г., акту о приемке выполненных работ за август 2016г. (унифицированной формы № КС-2)№ 2 от 25.08.2016г.;

- 6 315 600, 00 руб. (Шесть миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), стоимость работ по акту сдачи-приемки работ № 3 за сентябрь 2016 года.

2. Настоящим пунктом мирового соглашения стороны подтверждают, что в рамках Договора субподряда ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» в пользу ООО «КСМ» в совокупности перечислены авансовые платежи в размере 6 300 000. 00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч рублей 00 копеек), что подтверждается платежными поручениями №1403 от 14.07.2016г. на сумму 300 000, 00 рублей, №1945 от 10.08.2016г. на сумму 500 000. 00 рублей, №2006 от 18.08.2016г. на сумму 2 000 000, 00 рублей, №2269 от 23.09.2016г. на сумму 2 000 000, 00 рублей, №2646 от 28.10.2016г. на сумму 500 000, 00 рублей, №73 от 09.12.2016г. на сумму 1 000 000, 00 рублей.

3. В рамках Договора субподряда ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» имеет к ООО «КОМ» право требования денежных средств на сумму 5 681 264, 16 руб. (Пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре рубля 16 копеек) в качестве договорной неустойки за нарушение ООО «КСМ» договорных обязательств за несоблюдение срока выполнения работ, установленного п. 4.2. Договора субподряда.

4. Настоящим пунктом мирового соглашения стороны подтверждают, что в связи с отказом ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» от требований к ООО «КСМ». предусмотренных пунктом 3 настоящего мирового соглашения, и наличием соответствующих негативных последствий для ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС». вызванных нарушением обязательств со стороны ООО «КСМ» в части срыва сроков выполнения работ по Договору субподряда, в свою очередь, ООО «КСМ» отказывается от взыскания с ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» в дальнейшем каких-либо денежных сумм, в том числе в судебном порядке по Договору субподряда в размере 7 823 930, 59 руб. (Семь миллионов восемьсот двадцать три тысячи девятьсот тридцать рублей 59 копеек).

5. Задолженность ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» перед ООО «КСМ» по Договору субподряда после подписания настоящего мирового соглашения составляет 0. 00 руб. (ноль рублей 00 копеек), расчеты между сторонами полностью закончены. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

6. От взыскания иных денежных сумм (пени, неустойка, проценты и т.п.). ранее предъявленных ко взысканию в рамках дела № А40-105288/17, Истец отказывается.

7. Стороны согласились, что на суммы, подлежащие уплате в соответствии с настоящим мировым соглашением, не начисляются и не подлежат уплате договорные пени и штрафы, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ и ст. 395 ГК РФ.

8. Судебные расходы сторон распределяются следующим образом:

- ФИО5 уплаченной Истцом государственной пошлины подлежит возврату из федерального бюджета на основании статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации;

- Ответчик возмещает Истцу оставшуюся половину государственной пошлины в размере 39 517, 50 руб. (Тридцать девять тысяч пятьсот семнадцать рублей 50 копеек) путём перечисления денежных средств по реквизитам, указанным в настоящем мировом соглашении, в срок до «02» марта 2018 года.

9.После подписания настоящего мирового соглашения, все обязательства сторон по Договору субподряда прекращаются, за исключением обязательств, возникающих в случае выявления ненадлежащего качества результатов выполненных и принятых Истцом работ.

10. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

11. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца или Ответчика.

12. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.08.2017 по делу № А40-105288/17 отменить.

Прекратить производство по делу № А40-105288/17.

Возвратить ООО ТПК «ИНВЕСТСЕРВИС» из федерального бюджета 50% государственной пошлины по иску в размере 39 500 (тридцать девять тысяч пятьсот) рублей, уплаченных по платежному поручению от 06.06.2017 № 1152

Возвратить ООО «КСМ» из федерального бюджета 50% государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей, уплаченных по платежному поручению от 23.08.2017 № 307

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа

 

Председательствующий судья:                                                                   Е.В. Бодрова 

Судьи:                                                                                                           И.А. Титова 

                                                                                                                       В.И. Тетюк 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.