АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 

http://kirov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

 

Дело № А28-4509/2024

г.ФИО1

22 августа 2024 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,  

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем  судебного заседания Четвериковой А.А.,  

рассмотрев дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610014, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>,  адрес: 610017, ФИО1ская область, ФИО1, ул. Герцена, д.49, пом. 500-512) об уменьшении  размера неустойки,  

при участии в судебном заседании представителей: истца-Жупановой И.Ю., по доверенности от 08.05.2024, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Уменьшить размер неустойки до 749 697 (семьсот сорок девять тысяч шестьсот  девяносто семь) рублей 00 копеек, удержанной из оплаты выполненных работ по договору №  23-2020/ПР от 02.09.2020.  

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего  имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)т в возмещение  судебных расходов по уплате государственной пошлины 6 000 (шесть тысяч) рублей  00 копеек.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное  управление № 9» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета  государственную пошлину в размере 24 081 (двадцать четыре тысячи восемьдесят один)  рубль 00 копеек, уплаченную по платежному поручению № 109 от 05.04.2024.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.  

 Судья Прозорова Е.Ю.